人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補記憶的不足，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

勞務(wù)關(guān)系人身損害賠償起訴狀篇一

(鋼筋工)

工程名稱：勞務(wù)發(fā)包人：

勞務(wù)承包人：邵士飛

鋼筋工勞務(wù)承包合同

勞務(wù)作業(yè)發(fā)包人：高淳建安公司高淳監(jiān)獄監(jiān)區(qū)改擴建項目第七標(biāo)段項目部勞務(wù)作業(yè)承包人：邵士飛

依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規(guī)，遵循平等、自愿、平和誠實信用的原則，雙方就勞務(wù)分包事項協(xié)商達成一致，訂立本合同。

1、勞務(wù)承包工程基本情況

工程名稱：高淳監(jiān)獄監(jiān)區(qū)改擴建項目第七標(biāo)段，本標(biāo)段由多個單位工程組成，其中備勤樓建筑面積5826.9平方米，五層;門衛(wèi)室一層，建筑面積71.31平方米;標(biāo)準(zhǔn)運動場一片，圖紙尚在設(shè)計中;監(jiān)區(qū)范圍內(nèi)的室外道路、停車場，給排水、消防;擋土墻壓頂?shù)取?/p>

工程地點：高淳區(qū)花山區(qū)建筑面積：5898.21㎡(暫定)勞務(wù)分包范圍：本標(biāo)段工程設(shè)計圖紙范圍(含設(shè)計變更)內(nèi)全部鋼筋加工、綁扎、焊接、安裝，二次結(jié)構(gòu)植筋等工作。

勞務(wù)作業(yè)內(nèi)容包括但不限于：自備機械設(shè)備進(退)場裝卸車，本工種所有材料進場后的驗收、卸貨、分類堆放、標(biāo)識，配合原材取樣送檢;鋼筋圖紙翻樣;斷料成型;盤園鋼筋調(diào)直;柱鋼筋接頭電渣焊，水平鋼筋焊接接頭或套管接頭的制作安裝、配合取樣送檢;場內(nèi)水平、垂直運輸;主體、二次、砌體加固筋、屋面及樓地面內(nèi)的鋼筋綁扎;墊保護層、馬凳;垃圾清洗，鋼筋整修維護;監(jiān)理等部門驗收完畢、砼澆搗期間的看護;余料回收等本工程與鋼筋有關(guān)的全部工作內(nèi)容，質(zhì)量自檢整改，配合相關(guān)部門的質(zhì)量檢查、驗收等工作。鋼筋加工場地、樓層工作面因施工產(chǎn)生的垃圾必須每天清理。工地生產(chǎn)、生活等所需臨時設(shè)施的建設(shè)用工、施工現(xiàn)場日常環(huán)境衛(wèi)生(省文明工地標(biāo)準(zhǔn))及迎接主管部門檢查臨時清理準(zhǔn)備用工由勞務(wù)承包人承擔(dān)。承包人自帶全部鋼筋加工機械和工具，如：調(diào)直機、彎曲機、切斷機、電(渣)焊機、鋼筋鉤等。承包人自帶輔材有：電焊條、鋼筋保護塊、鋼筋間馬凳、綁扎鋼筋用鍍鋅鐵絲、植筋所需電錘、鉆頭、吹氣工具及植筋用膠等。

施工現(xiàn)場勞務(wù)作業(yè)人數(shù)：30人以上，并需根據(jù)進度要求及時調(diào)整人員數(shù)量，保證工程整體進度的要求。

2、合同價款

2.1終結(jié)算建筑面積按現(xiàn)行20_版《國家建筑面積計算規(guī)范》計算;固定綜合單

本工程鋼筋集中在備勤樓加工，除備勤樓外的其他建筑物所產(chǎn)生的水平、垂直運輸費用：按每平方米元/平方米計，合計：元變更：在合同履行過程中如有相同或類似項目增加，承包人按合同約定單價繼續(xù)施工，特殊類型項目單價另行協(xié)商。

2.2點工工資標(biāo)準(zhǔn)：男小工130元/天，女小工100元/天，大工220元/天。

2.3勞務(wù)承包人委派的勞務(wù)結(jié)算負責(zé)人：

身份證號碼：

3、分包工作期限

開工日期：

竣工日期：

總?cè)諝v工作天數(shù)為：100天

4、質(zhì)量、安全標(biāo)準(zhǔn)

工程質(zhì)量：按高淳監(jiān)獄監(jiān)區(qū)改擴建項目第七標(biāo)段工程施工圖紙，國標(biāo)11g101-(1~3)圖集、國家及江蘇省現(xiàn)行的相關(guān)工程質(zhì)量施工驗收標(biāo)準(zhǔn)等施工，工程質(zhì)量必須達到優(yōu)質(zhì)工程等級。安全文明施工要求達到：省級文明工地。

安全管理約定：○1人員要求：施工人員年齡不能超過60歲，有心臟病、高血壓及其他不適應(yīng)高空作業(yè)的人員不得進場。乙方負責(zé)人必須常駐現(xiàn)場，每天不少于8小時，監(jiān)管施工質(zhì)量及安全生產(chǎn)?！?安全設(shè)施要求：安全帶、安全帽、要嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)方法使用。所使用的臨時腳手必須具有足夠的安全儲備。3施工現(xiàn)場的安全設(shè)施在沒得到專職安全員批準(zhǔn)前不得擅自拆除。○4施工現(xiàn)○

場機械設(shè)備非專職人員不得操作。○5安全技術(shù)要求：每天上工前對進場施工人員進行安全技術(shù)交底，由接授交底人簽收確認。對專職安全員每天查出的'安全隱患必須及時整改，整改完成后必須經(jīng)過專職安全員驗收確認方可進行施工?！?安全責(zé)任：按照誰施工誰負責(zé)的原則，勞務(wù)承包人必須嚴(yán)格進行安全生產(chǎn)管理，對安全生產(chǎn)負全責(zé)。教育工人做到不傷害自己，不傷害他人，不被他人傷害?！?勞務(wù)發(fā)包人向勞務(wù)承包人提供免費住宿，但不承擔(dān)在住宿內(nèi)意外傷亡的責(zé)任;如勞務(wù)承包人不愿住工地宿舍，自行上下班，在上下班途中發(fā)生的意外事故勞務(wù)發(fā)包人不承擔(dān)任何責(zé)任。

5、施工人員

5.1勞務(wù)發(fā)包人委派的擔(dān)任駐工地履行本合同的項目經(jīng)理為，職務(wù)：項目負責(zé)人;

5.2勞務(wù)承包人委派的擔(dān)任駐工地履行本合同的施工人員為，職務(wù)：勞務(wù)負責(zé)人;

5.3勞務(wù)承包人組成的所有施工人員必須持證上崗，持證率不少于75%。

6、材料、設(shè)備、機具供應(yīng)

6.1鋼材由發(fā)包方提供，承包方應(yīng)提前20日申報材料計劃。鋼筋損耗為1%,超出部分按市場價退還給發(fā)包方，大于50cm的剩余鋼筋必須使用到工程中，且不得任意切斷。如有發(fā)現(xiàn)上述情況則加倍返還給發(fā)包方。

6.2勞務(wù)發(fā)包人向勞務(wù)承包人只提供大型設(shè)備，僅指垂直運輸、雙輪推車、樓層配電箱，承包人應(yīng)妥善保管、合理使用。因勞務(wù)承包人保管不善或使用不當(dāng)發(fā)生丟失、損壞，勞務(wù)承包人應(yīng)賠償，并承擔(dān)因此造成的工期延誤等發(fā)生的一切經(jīng)濟損失。

6.3施工中所需的中小型機具及輔材由承包人自行提供。承包人所提供的機械設(shè)備或工具必須性能良好，安全可靠;材料必須確保質(zhì)量，不得以次充好，敷衍發(fā)包人，或?qū)Πl(fā)包人帶來不良影響，上述情況一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，發(fā)包人將改為自購，費用從承包人結(jié)算款中扣除。

7、擔(dān)保

勞務(wù)發(fā)包人、勞務(wù)承包人為了全面履行合同，勞務(wù)發(fā)包人要求勞務(wù)承包人供以下?lián)?

承包人向發(fā)包人提供履約擔(dān)保，按合同約定履行自己的各項義務(wù)。擔(dān)保方式為擔(dān)保合同作為本合同附件。

如勞務(wù)承包人違約后，勞務(wù)發(fā)包人可要求提供擔(dān)保的第三人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

8、合同價款的支付

勞務(wù)承包人與勞務(wù)發(fā)包人約定按下列方法支付：

(1)中間支付：每月5日前支付勞務(wù)承包人上月實際出勤工人的生活費用，按50元/人/天支付。發(fā)包人現(xiàn)場有專人負責(zé)承包人的考勤記錄，并根據(jù)承包人實際出勤工日數(shù)支付生活費。勞務(wù)承包人還必須提供本工程出勤工人身份證復(fù)印件及由本人簽字的工資表給承包人備查，否則生活費不予支付。

(2)工程驗收合格交付后付至合同價的70%,20_年春節(jié)前付至全部工程勞務(wù)價款的95%,余5%保修款在工程交付后滿一年時付清。為有效杜絕勞資糾紛，勞務(wù)承包人還必須提供本工程全部施工人員身份證復(fù)印件及其本人簽字的總工資表給承包人備查，否則工資款費不予支付。

9、違約責(zé)任

當(dāng)發(fā)生下列情況之一時，勞務(wù)承包人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任：

(1)勞務(wù)承包人因自身原因延期交工的(含中間施工進度節(jié)點)，每延誤一日，應(yīng)向勞務(wù)發(fā)包人支付5000元的違約金;當(dāng)?shù)诙窝诱`出現(xiàn)時，勞務(wù)發(fā)包人可直接安排工人加入勞務(wù)承包人施工，勞務(wù)發(fā)包人所安排的工人工資按500元/工日計算，由勞務(wù)承包人承擔(dān)，同時向勞務(wù)發(fā)包人支付5000元/日的違約金。

(2)勞務(wù)承包人施工質(zhì)量不符合本合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，一次驗收不通過，勞務(wù)承包人應(yīng)勞務(wù)發(fā)包人支付10000元/次違約金，二次驗收不通過，勞

務(wù)承包人應(yīng)勞務(wù)發(fā)包人支付20000元/次違約金。

(3)勞務(wù)承包人不履行或不按約定履行合同約定的其他義務(wù)時，勞務(wù)承包人應(yīng)向勞務(wù)發(fā)包人支付工程總費用10%的違約金，勞務(wù)承包人尚應(yīng)賠償因其違約給勞務(wù)發(fā)包人造成的經(jīng)濟損失，延誤的勞務(wù)承包人工作時間不予順延。

(4)勞務(wù)承包人要教育職工服從項目部對宿舍區(qū)的各項管理規(guī)定，嚴(yán)禁職工在宿舍內(nèi)使用電器設(shè)備開小灶，第一次發(fā)現(xiàn)沒收灶具并發(fā)出警告，第二次發(fā)現(xiàn)則沒收灶具并處以1000元/次(點)罰款，第三次發(fā)現(xiàn)則沒收灶具并處以20_元/次(點)罰款。

(5)進場不戴安全帽、在有防火要求的場所吸煙、隨地大小便，每件一次罰款100元。

(6)有打架斗毆的一次罰款1000元。

發(fā)生以上行為后由現(xiàn)場負責(zé)人當(dāng)場開具處罰通知單交財務(wù)在勞務(wù)承包人工程費中直接扣除。

勞務(wù)承包人違約并被處罰后，勞務(wù)發(fā)包人要求勞務(wù)承包人繼續(xù)履行合同時，勞務(wù)承包人在承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。

10、合同份數(shù)

本合同正本貳份，具有同等效力，由勞務(wù)發(fā)包人和勞務(wù)承包人各執(zhí)壹份;本合同副本叁份，勞務(wù)發(fā)包人執(zhí)壹份，勞務(wù)承包人執(zhí)壹份;勞務(wù)發(fā)包人負責(zé)向行政主管部門備案壹份。

11、合同生效

合同訂立時間：20_年月日

合同訂立地點：高淳區(qū)

本合同雙方約定自雙方簽字、蓋章后生效。

勞務(wù)發(fā)包人：勞務(wù)承包人：

住所：住所：

負責(zé)人：負責(zé)人：

聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

勞務(wù)關(guān)系人身損害賠償起訴狀篇二

甲方：__________________

地址：__________________

電話：__________________

電傳：__________________

傳真：__________________

乙方：__________________

地址：__________________

電話：__________________

電傳：__________________

傳真：__________________

甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，就甲方向乙方提供勞務(wù)人員的有關(guān)事宜，在平等互利的原則下，簽訂如下合同。

第一條總則

1.應(yīng)乙方聘請，甲方同意從內(nèi)地選派_________名勞務(wù)人員前往香港乙方公司工作。

2.甲方派遣勞務(wù)人員(以下簡稱勞務(wù)人員)在香港工作期限為_________個月。

3.勞務(wù)人員的年齡為_________至_________周歲，并具有_________畢業(yè)文化程度。

4.勞務(wù)人員須身體健康，須經(jīng)內(nèi)地縣級以上醫(yī)院體格檢查(包括肺部x光檢查)合格。女性人員臨赴港前應(yīng)提交縣級以上醫(yī)院的未孕證明。

5.勞務(wù)人員須在技術(shù)專業(yè)水平方面符合乙方要求，并經(jīng)乙方考試或其他形式考核認可方可派出，考試或考核所需費用由乙方負擔(dān)。

6.乙方與甲方勞務(wù)人員個人之間所簽訂的雇傭合約必須采用香港有關(guān)當(dāng)局規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)合約《聘用外地雇員的雇傭合約》，該合約作為本合同不可分割的組成部分。

第二條工資和其他待遇

1.勞務(wù)人員與香港當(dāng)?shù)毓蛦T實行同工同酬的原則。本合同雇傭的勞務(wù)人員底薪為：工種_____________;人數(shù)_________;每人月工資_________(港幣)元。

2.乙方對勞務(wù)人員工資每月結(jié)算一次。乙方須以自動轉(zhuǎn)賬方式將工資直接存入以勞務(wù)人員名義開立的銀行賬號內(nèi)。

3.勞務(wù)人員除上述薪酬外，還享有與當(dāng)?shù)赝嚷毼还蛦T一樣的獎勵、增薪和其他應(yīng)有的福利待遇。如果同一公司內(nèi)并無相等的職位，則與其他公司相等職位的本地雇員相等。

4.合同期內(nèi)，若因企業(yè)臨時停產(chǎn)、息業(yè)或其他乙方原因，致使勞務(wù)人員暫時不能工作，乙方須照常支付該期間內(nèi)的基本工資和待遇;如提前解除合同，乙方須提前30天書面通知甲方，或支付7天工資作為代替通知金。

第三條工作時間、休假及加班待遇

1.勞務(wù)人員每天工作8小時，每周工作6天，超時工作，乙方須按香港現(xiàn)行勞工法例及當(dāng)?shù)赝热藛T標(biāo)準(zhǔn)付給勞務(wù)人員相應(yīng)的報酬。

2.勞務(wù)人員享有香港法定的有薪節(jié)、假日。節(jié)假日加班與當(dāng)?shù)毓蛦T享受同等待遇。

3.勞務(wù)人員服務(wù)滿一年，可磧兇釕 天有薪年假。

第四條勞保福利待遇

1.乙方負責(zé)為勞務(wù)人員提供適當(dāng)?shù)淖∷?，住宿條件須符合香港有關(guān)規(guī)定并經(jīng)甲乙雙方共同核定。

2.勞務(wù)人員由于受雇及在雇傭期內(nèi)遭遇意外而受傷、患上職業(yè)病或發(fā)生有關(guān)醫(yī)療事宜，乙方應(yīng)負責(zé)一切必需的醫(yī)藥費及住院費，并支付補償。此條款自勞務(wù)人員抵港之日起生效。

3.勞務(wù)人員享有與當(dāng)?shù)厝藛T同等的醫(yī)療服務(wù)和職業(yè)意外、人身意外及職業(yè)疾病醫(yī)療保障，由乙方按照香港現(xiàn)行法例負責(zé)購買保險及承擔(dān)所需費用。

4.如醫(yī)生證明勞務(wù)人員因生病或受傷不適宜再繼續(xù)受雇，乙方便應(yīng)將勞務(wù)人員遣返并立即通知甲方，并承擔(dān)有關(guān)費用及傷遣費。

5.勞務(wù)人員在合同期內(nèi)發(fā)生意外，乙方須按保險條例負責(zé)為勞務(wù)人員向保險公司索賠。如意外死亡，乙方須負擔(dān)將勞務(wù)人員遺體及個人物品運返其居住地的運輸費用。

6.勞務(wù)人員工作所需的勞動保護用品，由乙方免費提供。

7.勞務(wù)人員在香港工作的所有稅收，均由乙方負責(zé)申報，按香港現(xiàn)行稅法執(zhí)行。

第五條雙方責(zé)任

1.甲方責(zé)任

(1)負責(zé)在內(nèi)地初選所需各類勞務(wù)人員，安排時間由乙方面試考核;

(2)負責(zé)安排核定人員到縣級以上醫(yī)院檢查身體，辦理體格合格證明書;

(3)負責(zé)辦理勞務(wù)人員出境的一切手續(xù);

(4)教育勞務(wù)人員嚴(yán)格遵守香港的法律、法規(guī)、社會公德，遵守合同和乙方有關(guān)的規(guī)章制度。

2.乙方責(zé)任

(1)負責(zé)辦理勞務(wù)人員入境、工作安排、居留許可等手續(xù)并承擔(dān)所需費用_________港幣，此費用自簽約時交付;

(2)乙方負責(zé)勞務(wù)人員體檢的費用;

(3)乙方負責(zé)勞務(wù)人員從內(nèi)地居住地至香港及于合約終止或?qū)脻M時返回原居地的旅費;

(4)負責(zé)合同期內(nèi)對勞務(wù)人員在香港期間的管理;

(5)負責(zé)勞務(wù)人員滿一年后延期簽證費用，該項費用按中華人民共和國駐香港簽證處當(dāng)時的規(guī)定支付;

(6)負責(zé)在規(guī)定的14天內(nèi)安排因停產(chǎn)、息業(yè)、破產(chǎn)、或其他原因被解雇的勞務(wù)人員返回內(nèi)地。

第六條勞務(wù)人員的責(zé)任和人員的更換

1.勞務(wù)人員的責(zé)任

(1)必須遵守香港現(xiàn)行法律、法規(guī)，遵守社會公德;

(2)遵守甲方和乙方的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行本合同的條款;

(3)合同期內(nèi)，不準(zhǔn)私自變換工作另行求職或兼職;

(4)不得與任何人發(fā)生借貸關(guān)系;

(5)合同期滿，必須按時回內(nèi)地，不準(zhǔn)以任何理由滯留不歸;

(6)遵守廠規(guī)和公司規(guī)章制度，不準(zhǔn)罷工或以其他形式怠工。

2.人員更換，如發(fā)生下列情況，經(jīng)甲乙雙方確認后，可以遣返或更換人員：

(1)勞務(wù)人員申請與香港居民、永久性居民或游客結(jié)婚;

(2)涉及非法或不道德行為，不宜繼續(xù)工作;

(3)不履行或破壞合同;

(4)懷孕;

(5)因病需長期治療，不能繼續(xù)工作。

3.屬以上(1)～(4)款的情況，如與乙方有關(guān)，路費及所發(fā)生的費用應(yīng)由乙方負責(zé);如與乙方無關(guān)，路費由被遣返的勞務(wù)人員自負，屬第(5)款的情況，路費由乙方負責(zé)。

第七條合同的生效、終止和延長

1.本合同于_________年_________月_________日在_________簽訂，一式_________份，甲、乙雙方各執(zhí)_________份，按雙方簽字之日起并經(jīng)甲方上級主管部門批準(zhǔn)后生效，有效期從勞務(wù)人員進入香港之日起兩年內(nèi)有效。

2.合同到期如需續(xù)約，甲、乙雙方需提前兩個月協(xié)商續(xù)訂。勞務(wù)人員到期后須返回內(nèi)地;續(xù)約后乙方所需人員，甲乙雙方按有關(guān)規(guī)定協(xié)商作出安排。

3.合同生效后不準(zhǔn)單方面終止。如單方違約，須支付對方為此而付出的費用并加付工人一個月工資。

4.如發(fā)生下列情況之一時，雙方可協(xié)商終止合同：

勞務(wù)關(guān)系人身損害賠償起訴狀篇三

原告__________，性別____，民族____，出生日期__________，家庭住址____________________。

委托代理人：______________，_______________律師事務(wù)所律師，權(quán)限：_________________特別授權(quán)，電話_______________

被告________________有限公司，注冊地_______________，統(tǒng)一社會信用代碼_______________,聯(lián)系電話：______________

法定代表人：_________________

案由：提供勞務(wù)者受害責(zé)任糾紛

訴訟請求：

判決被告賠償原告損失_______________元;

訴訟費由被告承擔(dān)。

事實和理由

原告與被告之間存在勞務(wù)關(guān)系，_____年_____月_____日勞動時摔傷手腳，因當(dāng)時手腕傷重，故對左膝傷情未予重視，后一直帶傷工作，遂于_____年_____月_____日_____時許，在勞動時再次摔傷，因疼痛難忍，于_____月_____日入院治療，并進行手術(shù)，同年_____月_____日出院，住院_____天。后經(jīng)司法機構(gòu)鑒定構(gòu)_____級傷殘，并鑒定誤工損失_____天，護理期_____天，營養(yǎng)期_____天

根據(jù)《民法典》及《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的司法解釋》規(guī)定賠償項目及相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)計算標(biāo)準(zhǔn)，原告損失共計_____元，因原告年老體弱，加之受傷后，被告未安排其治療和休息，令帶病工作，終致原告受傷，故原告本身無明顯過錯，被告過錯明顯，應(yīng)對原告的全部損失承擔(dān)賠償責(zé)任。

因協(xié)商無果，特訴至貴院，請判如訴請。

此致

__________人民法院

具狀人：______________

_____年_____月_____日