現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強,越來越多事情需要用到合同,合同協(xié)調(diào)著人與人,人與事之間的關(guān)系。優(yōu)秀的合同都具備一些什么特點呢?又該怎么寫呢?下面我就給大家講一講優(yōu)秀的合同該怎么寫,我們一起來了解一下吧。
設(shè)計勞務(wù)分包合同篇一
法定地址:__________證件類型及編碼:______
電子郵箱:____________銀行賬戶:__________
乙方:________法定代表人:________聯(lián)系方式:________
法定地址:____________證件類型及編碼:_____電子郵箱:______
銀行賬戶:___________________________茲因乙方同意為甲方提供訂立保險契約之機會,雙方依誠實信用原則訂立居間合約如下:
第一條合意事項雙方依本合約之約定成立居間關(guān)系,不適用其它勞務(wù)關(guān)系相關(guān)約定或規(guī)定,乙方同意為甲方尋覓及指示可與其簽訂保險契約之相對人,而提供簽約之機會。
第二條居間報酬保險契約因乙方之居間而成立生效,并于契約撤銷期限經(jīng)過,確定生效后,乙方始得按甲方「展業(yè)制度」之相關(guān)報酬標(biāo)準(zhǔn)支領(lǐng)報酬。
第三條合約期間本合約自甲方完成相關(guān)程序并核定生效日起生效,乙方同意以甲方核定之生效日為準(zhǔn)。本合約以個月為一期,每期屆滿后個月內(nèi)如乙方無異議則視同續(xù)約。
第四條權(quán)利義務(wù)雙方同意遵守本合約之規(guī)定,乙方倘有違反本合約及其它相關(guān)辦法之約定,或為本合約約定范圍外之行為,致?lián)p及甲方或第三人權(quán)益時,應(yīng)負損害賠償責(zé)任。
第五條爭議的處理
本協(xié)議的制定、解釋及其在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的、或與本協(xié)議有關(guān)的糾紛之解決,受中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律的約束。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第種方式解決:
(1)提交_______仲裁委員會仲裁。
(2)依法向_______人民法院起訴。
第六條其它約定本合約之條款及甲方所訂其它相關(guān)辦法均為本居間合約之構(gòu)成部份。本合約未盡事宜,悉依中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)辦理。本合約一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效
甲方(簽章): 乙方(簽章):
法定代表人(簽章): 法定代表人(簽章):
委托代理人(簽章): 委托代理人(簽章):
______年___月___日______年___月___日
設(shè)計勞務(wù)分包合同篇二
上訴人(原審被告):_________________某某有限責(zé)任公司
法定代表人:______________某某,董事長
住所地:__________________
代理人:______________律師事務(wù)所__________律師
被上訴人(原審原告):_________________某某股份有限公司
法定代表人:______________某某,董事長
住所地:_________________省某某市某某縣某某街某某號
上訴請求
1、依法撤銷某某縣人民法院(20__)來民二初字第00099-1號民事裁定書;
2、將本案移送至山東省濟南市某某區(qū)人民法院進行審理。
事實和理由
_____________。上訴人認(rèn)為某某縣人民法院的裁定違背了事實和法律規(guī)定,屬于錯誤的裁定,應(yīng)根照《民事訴訟法》第22條的規(guī)定,依據(jù)“原告就被告”的原則將本案移送至上訴人的住所地人民法院(山東省濟南市某某區(qū)人民法院)審理。具體理由如下:_________________
一、原審認(rèn)定事實和適用法律錯誤
_________________
二、某某縣人民法院對本案無管轄權(quán)
_________________
三、本案應(yīng)移送至上訴人的住所地人民法院管轄,即_______________某某區(qū)人民法院。
本案中既約定仲裁又約定訴訟,應(yīng)為無效,故應(yīng)該以法定管轄界定本案管轄權(quán);根據(jù)《民事訴訟法》第二十二條確定的“原告就被告”的原則,由于本案的上訴人山東某某有限責(zé)任公司住所地在山東省濟南市某某區(qū),因此上訴人認(rèn)為該案應(yīng)移送至山東省濟南市某某區(qū)人民法院審理即符合法律規(guī)定,也充分體現(xiàn)了合同雙方當(dāng)事人的真實意愿,顯得更為合適。
綜上所述,上訴人認(rèn)為:_________________原審法院認(rèn)定事實和適用法律錯誤,必然導(dǎo)致裁判的錯誤,故上訴人依法向貴院提起上訴,望裁如所請。
此致
___________人民法院
具狀人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
設(shè)計勞務(wù)分包合同篇三
甲方:
乙方:
甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商就________________工業(yè)用地職工餐廳改造工程的施工圖設(shè)計合作達成以下一致意見:
一、項目基本情況
1、項目名稱:_______________________________________。
2、建設(shè)地點:_______________________________________。
二、合同工期
1、開工日期:_____年_____月_____日。
2、竣工日期:_____年_____月_____日。
3、合同工期總?cè)諝v天數(shù):______天。
4、在施工中,若遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害而造成損失,工期延誤等,按建設(shè)單位對甲方的有關(guān)規(guī)定,并在對甲方實施后,甲方對乙方實施。
5、如在施工中,乙方未按照甲方及建設(shè)方的有關(guān)施工進度組織安排施工,造成建設(shè)方對甲方工期延誤進行罰款,甲方有權(quán)對乙方所承包的工程進行分割,并按所罰費用的雙倍對乙方進行罰款。
三、甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、負責(zé)與建設(shè)單位聯(lián)系業(yè)務(wù)技術(shù)有關(guān)事宜。
2、指定編寫設(shè)計要求與設(shè)計指南。
3、負責(zé)給乙方確定設(shè)計方案。
四、乙方的權(quán)利與義務(wù)
1、按提供的設(shè)計概念方案認(rèn)真核實圖紙及各項指標(biāo)。
2、設(shè)計成果必須滿足甲方的要求和現(xiàn)行的設(shè)計質(zhì)量管理規(guī)定。
3、該項目設(shè)計成果滿足進度計劃、施工圖設(shè)計深度達到優(yōu)質(zhì)質(zhì)量,按照設(shè)計審查相關(guān)部門的要求,修改并完善設(shè)計成果。
4、按照要求,提供電子版文件、具體成圖參數(shù)。
五、勞務(wù)質(zhì)量
1、乙方必須按照設(shè)計文件、國家及有關(guān)部門現(xiàn)行技術(shù)規(guī)范及建設(shè)單位要求施工。
2、乙方必須服從監(jiān)理和甲方現(xiàn)場人員的質(zhì)量管理。
3、全部工程質(zhì)量合格率100%。
4、由于乙方原因未達到上述標(biāo)準(zhǔn)造成工程質(zhì)量不合格,甲方不予驗工,并有權(quán)責(zé)令其返工,所有費用由乙方自行承擔(dān),直至達到質(zhì)量要求標(biāo)準(zhǔn),返工費用及違約責(zé)任全部由乙方承擔(dān),工期不予順延。如建設(shè)單位對乙方承擔(dān)項目工程質(zhì)量進行罰款,甲方將按所罰費用的雙倍對乙方進行罰款。
六、涉及計費及付款方式
1、設(shè)計費:按照________元/平米計算,總共約________萬元整(元),最后以施工圖面積結(jié)算。圖紙交付日期:_____年_____月_____日。
2、施工圖初稿交付后____日內(nèi),甲方支付乙方設(shè)計費________,即________元整。
3、依據(jù)初稿審核意見修改施工圖提交后,通過審查后七日內(nèi),甲方支付乙方設(shè)計費______%,即__________元整(元)。
4、剩余部分圖紙?zhí)峤缓?,通過審查并修改完成設(shè)計遺留問題后七日內(nèi),甲方支付乙方設(shè)計費_____%,即__________元整(元)。
七、社會保險
甲乙雙方協(xié)商約定,甲方按照國家和地方有關(guān)社會保險的規(guī)定,為乙方辦理意外保險,同時甲乙雙方均按統(tǒng)籌地區(qū)規(guī)定的費率及時足額繳納意外保險費。
八、本協(xié)議的簽訂和違約責(zé)任
1、本協(xié)議簽訂后,雙方應(yīng)本著誠信的原則完全的履行協(xié)議,除非因不可抗拒的因素發(fā)生,否則未經(jīng)雙方一致同意,任何一方不得單方面解除協(xié)議,如有一方單面解除協(xié)議應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,給守約方造成的經(jīng)濟損失應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
2、若乙方約定時間不能交付設(shè)計成果,按延誤天數(shù)每日扣除_____%的設(shè)計費。
3、乙方嚴(yán)格按照甲方提供的概念方案進行施工圖設(shè)計,甲方及時配合溝通,若中途有重大改變,經(jīng)雙方協(xié)議,若乙方按照約定時間交付設(shè)計成果后,由于其他原因設(shè)計方案做重大改變或工程未實施,甲方在得之該情況后_____日之內(nèi),把相應(yīng)的設(shè)計階段全部結(jié)清,乙方交付設(shè)計成果后三個月內(nèi)結(jié)清全部設(shè)計費。
九、其他
1、甲、乙雙方本次協(xié)議友好合作結(jié)束后,甲方優(yōu)先考慮乙方承擔(dān)后續(xù)設(shè)計任務(wù)。
2、本協(xié)議一式____份,甲乙雙方各執(zhí)____份,具有同等法律效力。
甲方:(簽章)
經(jīng)辦人:
地址:
聯(lián)系電話:
______年______月______日
乙方:(簽章)
經(jīng)辦人:
地址:
聯(lián)系電話:
______年______月______日