隨著人們法律意識的加強,越來越多的人通過合同來調和民事關系,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。合同的格式和要求是什么樣的呢?以下是我為大家搜集的合同范文,僅供參考,一起來看看吧
機場建設施工合同篇一
承包人(全稱):_______________________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 工程概況
工程名稱:_______________________
工程地點:_______________________
工程內(nèi)容:_______________________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準文號:________________________
資金來源:_______________________
第二條 工程承包范圍
承包范圍:_______________________
第三條 合同工期
開工日期:_______________________
竣工日期:_______________________
合同工期總日歷天數(shù)_____________天
第四條 質量標準
工程質量標準:_______________________
第五條 合同價款
金額(大寫):___________元(人民幣)¥:__________元。
第六條 組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書。
2、中標通知書。
3、投標書及其附件。
4、本合同專用條款。
5、本合同通用條款。
6、標準、規(guī)范及有關技術文件。
7、圖紙。
8、工程量清單。
9、工程報價單或預算書。
雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
第七條 本協(xié)議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
第八條 承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內(nèi)承擔工程質量保修責任。
第九條 發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
第十條 合同生效
合同訂立時間:________ 年__________ 月__________ 日
合同訂立地點:_______________________
本合同雙方約定___________________________________后生效。
發(fā) 包 人:_______________________(公章):_______________________ 承包人:_______________________(公章)_______________________
住 所:_______________________ 住 所:_______________________
法定代表人:_______________________ 法定代表人:_______________________
委托代表人:_______________________ 委托代表人:_______________________
電 話:_______________________ 電 話:_______________________
傳 真:_______________________ 傳 真:_______________________
開 戶 銀 行:_______________________ 開 戶 銀 行:_______________________
賬 號:_______________________ 賬 號:_______________________
郵 政 編 碼:_______________________ 郵 政 編 碼:_______________________
機場建設施工合同篇二
發(fā)包人:(全稱)天津市置業(yè)有限公司
承包人:(全稱)天津電子有限公公司
依照《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:?????小區(qū)4-8號樓智能家居工程項目
工程地點:
工程內(nèi)容:?????小區(qū)4-8號樓共?????平米、???戶智能家居設備及安裝
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
資金來源:自籌
二、工程承包范圍
承包范圍:智能家居設備、安裝、綜合弱電布線等全部包工包料
三、合同工期
開工日期:???年??月??日
竣工日期:???年??月??日
合同工期總日歷天數(shù)???天。
四、質量標準
工程質量標準:國家驗收規(guī)范合格標準
五、合同價款
金額(大寫):??????元整(人民幣)
¥:?????(每平方米總價???元)元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書?
2、本合同通用條款
3、本合同專用條款
4、標準、規(guī)范及有關技術文件
5、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內(nèi)承擔工程質量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付工程款。
十、合同生效
合同訂立時間:????年??月???日
合同訂立地點:
本合同雙方約定?簽字蓋章?后生效。
發(fā)包人:(公章)?????市?????有限公司?承包人:(公章)天津眾和*電子有限公司
住所:?住所:
法定代表人:?法定代表人:
委托代理人:?委托代理人:
開戶銀行:?開戶銀行:
帳?號:?帳?號:
郵政編碼:?郵政編碼:
機場建設施工合同篇三
建設工程施工合同是指合同雙方為了完成建設工程而明確的雙方的權利、義務的協(xié)議。很多建設工程施工合同的簽訂因為施工方對合同的法律知識不了解,導致簽訂的合同屬于無效合同,那么建設工程施工合同無效的法律后果由哪些呢請閱讀下面的文章進行了解。
依據(jù)我國現(xiàn)行法律規(guī)定,合同被確認無效后,將導致合同自始無效,合同關系不再存在,當事人不再享有和承擔原合同規(guī)定的權利和義務,不能產(chǎn)生當事人|來源|考試|大|所預期的法律后果。建設工程施工合同無效的法律后果也不例外,但由于其標的特殊性,其無效的處理與普通無效合同有著很大的差別,當事人的締約過失也比普通無效合同復雜。
一、建設工程施工合同訂立后尚未履行前被確認無效的后果。
尚未履行前被確認無效的建設工程施工合同,雙方當事人均不得再繼續(xù)履行。這時,合同無效的處理只按照締約過失來承擔責任,由有過錯的一方賠償另一方因合同無效而造成的損失,雙方均有過錯的,依照過錯大小承擔相應的責任。另外,損害事實的舉證責任在受損害一方,如果受損害一方對其損失不能通過舉證加以明確,其要求過錯方承擔賠償責任的請求法院不能支持。而有過錯一方除了自行承擔給自己造成的違法后果外,還要承擔無過錯方的實際損失。
二、建設工程施工合同已開始履行但尚未履行完畢被確認無效的后果。
于建設工程施工合同尚未履行完畢就被確認無效的情形,筆者認為,不能按一般無效合同的處理原則實行恢復原狀或雙方返還,應區(qū)分不同的情況處理。
第一種情況,已完成部分工程質量低劣,無法補救或所建工程在防洪區(qū)域內(nèi)對防洪工程構成_____的,應按照一般無效合同的處理原則,已經(jīng)完成部分工程應拆除,建設方支付的工程款應返還。
第二種情況,工程質量完全合格,也未違反國家和地方政府的計劃,則已完成的建設工程歸建設方所有,承包方所付出的勞動由建設方折價補償給施工方,折價時應該按照合同約定的工程價款比例折價。最高院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第10條第1款規(guī)定:"建設工程施工合同解除后,已經(jīng)完成的建設工程質量合格的,發(fā)包人應當按照約定支付相應的工程價款",該解釋的規(guī)定正是為了避免教條,減少不必要的損失和浪費。第三種情況是賠償損失,如果因建設方過錯導致合同無效的,建設方對自己的損失自負,同時應該賠償承包方施工過程中支付的人工費、材料費等實際支出費用;如果是承包方存在過錯的,承包方對自己的損失自負,同時要賠償建設方材料費等實際支出的費用。雙方都有過錯的,按過錯大小承擔相應賠償責任。
三、建設工程施工合同已履行完畢后被確認無效的后果。
按照最高院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第2條和第3條的規(guī)定處理。
第一,建設工程施工合同已經(jīng)履行完畢后,建設工程經(jīng)竣工驗收合格的,建設方應該參照合同約定支付承包方工程價款。但仍應追究雙方的其它相應法律責任。
第二,建設工程施工合同已經(jīng)履行完畢后,建設工程經(jīng)竣工驗收不合格的,要分兩種情況給予不同處理:一是維修后建設工程經(jīng)竣工驗收合格的,建設方仍應參照合同約定支付承包方工程款,但承包方應承擔相應的維修義務,或自己維修,或負擔建設方維修費。二是維修后建設工程經(jīng)竣工驗收不合格的,建設方不支付施工方工程款,對此損失由承包方自行承擔。同時按照雙方的過錯及過錯大小對其它損失承擔相應的賠償責任。這里的其它損失包括簽訂、履行合同和合同被確認無效后的后續(xù)費用,如拆除質量不合格的建筑物的費用、工程延期費用、材料費等。
機場建設施工合同篇四
發(fā)包人(簡稱甲方):
承包人(簡稱乙方):
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內(nèi)容:
4、工程立項批準文號:
5、資金來源:
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、工程工期
1、開工日期:______年___月___日;
2、竣工日期:______年___月___日;
3、合同工期總日歷天數(shù)_________天。
四、合同價款
工程總造價
大寫:___________________元(人民幣)
¥:___________________元(人民幣)
五、發(fā)包人工作
1、委派_______為工地代表,聯(lián)系方式:_______
2、工程開工前,甲方為乙方提供三通一平,水電供至建筑物中心五十米以內(nèi),并承擔費用,有條件為乙方提供住宿便利。
3、應辦理開工前的各種文件及其它施工所需證件。
4、有義務協(xié)調地方關系,保證工程正常施工,如有當?shù)馗蓴_或不法收費,應承擔責任。
六、承包人工作
1、委派_______為工地代表,聯(lián)系方式;
2、嚴格按圖紙進行制作安裝。
3、進入工地遵守甲方規(guī)章制度,承擔自身造成的事故及因此發(fā)生的費用。
4、保證施工場地清潔,符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關規(guī)定,完工前清理好現(xiàn)場。
七、施工組織設計和工期
1、工期進度:承包人提供施工組織設計(施工方案)和進度計劃的時間:承包人必須在合同簽訂后_____日內(nèi)向發(fā)包人提供完整的施工組織設計。每月_____日前提供下月工程進度計劃。
工程師確認的時間:工程師收到后_____天內(nèi)批準或提出修改意見,逾期不批復則視為同意。
2、工期延誤:雙方約定工期順延的其他情況:雙方應當嚴格遵守開工日期以及竣工日期時間,非因特殊情況造成工期延誤的,由承包方承擔責任;由于發(fā)包人另行發(fā)包的專業(yè)工程造成的工期延誤,工期相應順延,發(fā)包人支付相應的費用。
八、工程質量標準
工程質量標準:質量標準評定以國家或行業(yè)的質量檢驗評定標準為依據(jù)。
九、材料的提供
承包人在每月____日將下月采購的材料設備以報表形式報發(fā)包人,經(jīng)發(fā)包人確認后方可采購。采購的材料設備須經(jīng)發(fā)包人派出的工程師、監(jiān)理工程師、承包人三方共同簽字確認后方可使用。
十、工程價款的結算
1、合同簽訂三日內(nèi),甲方應付工程總造價的_________%給乙方作工程預付款。
2、鋼架安裝完成三日內(nèi),甲方再付工程總造價的_________%給乙方作鋼構件材料款。
3、工程施工完畢驗收合格,三日內(nèi)甲方再付工程總造價的_________%給乙方作工程尾款。
十一、工程的驗收
工程竣工,乙方向甲方提供竣工驗收報告后三日內(nèi),由甲方組織工程驗收,如不組織驗收,視為竣工驗收報告已被認可和該工程合格。甲方并承擔工程保管及一切意外責任。
十二、維修責任
承包人應按法律、行政法規(guī)及國家關于工程質量保修的有關規(guī)定,在工程竣工驗收之前,與發(fā)包人簽訂質量保修合同,并對交付發(fā)包人使用的工程,在質量保修期內(nèi)承擔質量保修責任。
十三、違約責任
1、甲方不按本合同第六條約定的時間和數(shù)額支付工程款,甲方應從約定應付之日起向乙方支付應付款的貸款利息,并承擔停工或工期延誤及其損失責任。
2、雙方中任何一方違約,即向對方支付工程總造價的3‰的違約金。
3、發(fā)生合同糾紛,甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,由乙方所在地職能部門解決。
十四、爭議的解決
本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由雙方當事人協(xié)商解決或邀請第三方調解。協(xié)商或調解不成的,雙方約定:向_____________仲裁委員會申請仲裁。
發(fā)包人:(公章)
委托代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
賬號:
郵政編碼:
______年___月___日
承包人:(公章)
委托代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
賬號:
郵政編碼:
______年___月___日
機場建設施工合同篇五
甲方(委托方):______________ 乙方(施工方):______________為規(guī)范住宅裝飾裝修施工,保護雙方的合法權益,根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、建設部令第110號《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》、____市人民政府令第141號《____市____鎮(zhèn)住宅裝修管理辦法》以及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定的 原則,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、工程概況
1.甲乙雙方的條件:甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關核準登記,并取得房產(chǎn)管理部門頒發(fā)的住宅裝飾裝修資質證書的單位。
2.裝飾施工地點:_____區(qū)_____路(小區(qū))_____幢_____號(單元)_____室。
3.住房結構:_____室_____廳_____結構,建筑面積_____平方米。
4.裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《施工內(nèi)容表》。
5.承包方式:(包工包料,包清工,部分承包)。
6.本工程由_____設計。
7.工期:工程期限_____天,從________年____月____日開工,至________年____月____日竣工。
二、工程價款及結算方式
1.總價款:_____(大寫)元(其中:設計費__元,管理費(_____%)元,稅金(_____%)元。經(jīng)雙方認可變更施工內(nèi)容的,變更部分的工程款按實另計。
2.合同簽訂后,甲方支付總價款的_____%,計_____元。________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;尾款甲方應在本工程竣工驗收合格后____日內(nèi)一次付清。
三、施工準備及雙方的義務甲方工作
1.甲方開工前,應向物業(yè)管理單位或產(chǎn)權單位登記備案;確需改變房屋結構和使用性質的,應當請具備相應資質的單位出具鑒定和加固方案,經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準后,領取住宅裝修許可單。
2.甲方應在開工前_____天,向乙方進行現(xiàn)場交底??辗课荩宄绊懯┕さ恼系K物,對只能部分空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電,并說明使用注意事項。
3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關系等行為的協(xié)調工作。
4.指派為甲方代表,負責合同履行,對工程質量、進度進行監(jiān)理、驗收、變更、登記 手續(xù)和其他事項。乙方工作
1.甲方進行施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底,擬定方案和進度計劃,交甲方審定。
2.指派為乙方代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門批準,不得隨意改變房屋結構和使用性質。
4.與所在地物業(yè)管理單位簽訂《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務協(xié)議》。
5.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
四、材料的供應甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供的材料、設備清單》本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,必須符合國家標準,有質量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。并應按時供應到現(xiàn)場,乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異或無法提供有關證明的,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,經(jīng)書面認可,可繼續(xù)使用,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。乙方提供的材料:詳見附件三《乙方提供的材料清單》乙方提供的材料,必須符合國家標準,有質量環(huán)保合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備,并應得到甲方認可,用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應按提供材料價款的雙倍補償給甲方。乙方提供的材料、設備,如不符合質量環(huán)保要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
五、安全生產(chǎn):甲方提供的施工圖紙或做法說明以及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣、通訊線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞。滲漏水、停電、物品損壞等事故的發(fā)生。裝修過
機場建設施工合同篇六
甲方:____________________
乙方:項目承包責任人 (身份證 ____________________,手機____________________ ,項目經(jīng)理部名稱:?
丙方: ____________________(身份證 ____________________,手機____________________ )
為建設 工程,甲方委派丙方到乙方任職(擔任 崗位工作)。根據(jù)《中華人民共和國勞動合同法》等法律法規(guī)和《關于印發(fā)〈湖南省建筑工程集團總公司項目承包合同管理辦法 〉的通知》(湘建總審字【_______________】_______________號)等集團總公司有關規(guī)章制度,結合本工程具體情況,經(jīng)甲、乙、丙三方協(xié)商一致,簽訂本用工協(xié)議。
一、用工期限:從_______________ 年_______________ 月_______________ 日起至本項目建設工程施工合同實施完畢。
二、費 用:
1、 _______________年_______________ 月 _______________日起至_______________ 年 _______________月_______________ 日,乙方按月承擔丙方的工資和單位部分的社保、住房公積金、企業(yè)年金繳費等費用,共計人民幣_______________元/月;?
2、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日,乙方按月承擔丙方的工資和單位部分的社保、住房公積金、企業(yè)年金繳費等費用,共計人民幣_______________元/月。
(一)、工資標準
1、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日,乙方每月承擔丙方稅后工資_______________元。
2、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日,乙方每月承擔丙方稅后工資_______________元。_______________年_______________月_______________日起以后
乙方仍需要聘用丙方,每年工資調整額在前一年度“議定工資標準”的基礎上增長不少于_______________元/月。
(二)、工資支付方式
1、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日,乙方每月直接支付丙方崗位工資_______________元,另_______________元由乙方按月?lián)芨兜郊追?或由甲方從工程款中抵扣),用于甲方代付丙方的檔案工資;
2、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日,乙方每月直接支付丙方崗位工資_______________元,另_______________元由乙方按月?lián)芨兜郊追?或由甲方從工程款中抵扣),用于甲方代付丙方的檔案工資。
(三)、單位部分的社保、住房公積金和企業(yè)年金繳費
1、繳費標準:乙方從_______________年_______________月_______________日起每月承擔丙方社保單位繳費_______________元、住房公積金單位繳費_______________元,企業(yè)年金單位部分_______________元,三項費用合計_______________元/月(該三項繳費隨總公司人力資源部每周期核定的標準而調整)。
2、繳費方式:乙方按月?lián)芨兜郊追?或由甲方從工程款中抵扣)_______________元,用于甲方向主管部門代交丙方的社保、住房公積金和企業(yè)年金繳費。
三、甲方職責:
1、應向乙方真實反映丙方的個人資信、履職能力等情況;
2、監(jiān)督乙方按時足額支付丙方費用;
3、負責協(xié)調乙、丙雙方關系;
4、聽取乙方關于丙方履職情況的意見,對丙方履職情況進行定期考核。
四、乙方職責:
1、負責提供丙方辦公場所和食宿(丙方伙食費按乙方管理規(guī)定交納費用);
2、按月足額支付丙方的費用,履行國家現(xiàn)行法律法規(guī)規(guī)定的責任和義務,承擔丙方在用工期間工傷事故的全部經(jīng)濟責任;
3、負責丙方為本工程服務所必需的辦公用品、交通費、差旅費、通訊費(通訊費按_______________元/月包干,未包括在工資費用中,由乙方向丙方按月直接支付)等;
4、負責按_______________元/月標準承擔丙方教育培訓費(該費用未包括在工資費用中),從_______________年_______________月_______________日至施工合同實施完畢按月?lián)芨兜郊追?或由甲方從工程款中抵扣);
5、負責對丙方進行工作考勤,《考勤表》(可以是傳真件或掃描電子文檔)于每月30日之前報甲方綜合辦公室(聯(lián)系人蔣新宇,電話_______________,傳真_______________)。如乙方未按時報送《考勤表》,視同丙方本月正常出勤,應當足額支付本月費用。
五、丙方職責:
1、認真履行崗位職責;
2、自覺遵守甲方、乙方制定的各項規(guī)章制度;
3、及時向甲方繳納個人或單位部分的社保、住房公積金和企業(yè)年金繳費(在總公司辦理了社保、住房公積金和企業(yè)年金的);
4、協(xié)助乙方按期向甲方報送月度《考勤表》。
六、其他:
1、本用工協(xié)議實施過程中甲方或乙方要求調動丙方,應提前30天書面通知對方,乙、丙方接到甲方發(fā)出的《調令》且辦理完相關手續(xù)后丙方方可離開項目部。
2、本用工協(xié)議書未盡事宜,按甲、乙雙方簽訂的《項目承包合同》相關約定執(zhí)行。
3、本用工協(xié)議書一式壹份,經(jīng)甲、乙、丙三方簽字后生效。
甲方(蓋章):____________________ 乙方(簽字): ____________________丙方(簽字):____________________
代表(簽字): ____________________委托代理人(簽字):____________________
簽訂日期
機場建設施工合同篇七
施工單位(甲方):______________________承建方(乙方):___________________________________
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建設工程施工合同管理辦法》、《建設施工規(guī)范》、《質量驗收評定標準》、《國家安全檢查標準》和自治區(qū)有關規(guī)定,結合本工程具體情況。經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商達成如下協(xié)議,并共同遵守。
一、工程概況:
工程名稱:____________________________工程地點:___________________________________建筑面積:______________________________________工程結構:______________________________________工程內(nèi)容:______________________________________
二、工程質量:按國家驗收規(guī)范達到合格標準、
工程造價包工包料一次包死。
三、施工工期:全部工程自___年___月___日開工,至___年___月____日竣工交付使用、
四、雙方責任
甲方責任:
1、對工程進度、工程質量、安全生產(chǎn)進行監(jiān)督,并組織工程竣工驗收。
2、組織每月施工進度,工程質量、安全、生產(chǎn)會議,安排施工有關事項
3、對施工生產(chǎn)中有關技術及質量問題提出處理意見。
4、按上級有關規(guī)定填報有關報表。
5、根據(jù)建設單位支付工程進度款的具體情況向乙方按第六條2、3款規(guī)定提供施工用資金。
五、乙方責任:
1、項目施工過程嚴格執(zhí)行iso 9002質量標準、
2、按照施工合同條款,安排好施工進度(包括每月施工進度),保證合同工期按時完成,并參加甲方召開的有關會議。
3、嚴格按照施工圖紙,施工規(guī)范和操作規(guī)程施工,確保工程質量,施工中的圖紙變更須經(jīng)甲方同意并辦理簽證手續(xù)。
4、嚴格遵守建筑工程安全操作規(guī)程組織安全施工,對發(fā)生的安全事故由乙方全部負責(同時由安全部辦理單項工程安全施工責任書,工程部辦理工程管理目標書,并嚴格執(zhí)行)。
5、對工程的隱蔽部分,應先由乙方自檢,然后通知甲方工程部和建設單位。監(jiān)理共同進行驗收,符合設計要求及施工規(guī)范后,方可進行下道工序的施工。
6、對工程施工的有關技術資料,應按國家的有關規(guī)定進行紀錄,整理、編制、歸檔。
7、遵守甲方的有關管理制度及規(guī)定,并接受因違反有關制度和規(guī)定的處罰。
8、凡從建設單位收取的工程款,方規(guī)定辦理有關合法手續(xù),撥付后再使用。
9、凡乙方與其他單位的一切經(jīng)濟、財務、材料等有關手續(xù)往來,均由乙方自行負責處理,甲方不承擔任何責任,如發(fā)上經(jīng)濟糾紛,項目承擔一切經(jīng)濟責任。
10、乙方負責歸集真實的工程票據(jù),如經(jīng)有關部門檢查,出現(xiàn)成本歸集不真實而進行的稅務懲罰或罰款,責任由乙方承擔。
六、付款方式及付款標準:
1、所有甲方支付給乙方的工程款,均以支票支付。
2、工程款在收回建設單位工程進度款后按進度支付乙方,如因工程急需,超支必須經(jīng)部隊領導簽字后方可支付。
3、本工程基礎完工后,甲方應付乙方全額工程款的50%,做為程材料費。
4、主體工程全部完工后,甲方應付乙方工程款35%。
5、裝飾工程,全部完工后經(jīng)甲方驗收合格,經(jīng)甲乙雙方?jīng)Q算厚,甲方應付乙方工程款10%。
6、剩余工程款5%做為工程保修費,乙方無條件保修,如果乙不按時保修,甲方有權另請施工人員保修,費用由乙方負責,保修為一年。.
甲方負責人簽字:甲方蓋章:簽訂日期:
機場建設施工合同篇八
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲方委托乙方承擔下列工程的施工圖設計文件審查任務,依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關規(guī)定,雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的基礎上協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條 工程概況
1、工程名稱:
2、報建編號:
3、工程建設地點:
4、總建筑面積:
5、建筑類型:□住宅 □公建 □工業(yè) □其它
6、工程總投資:
7、勘察單位:
8、設計單位:
第二條 施工圖設計文件審查依據(jù)
1、國家和 (1)《建設工程質量管理條例》;
(2)《房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖設計文件審查管理辦法》;
(3)《實施工程建設強制性標準監(jiān)督規(guī)定》;
2、建設項目批準文件和各主管部門的審批意見;
3、甲方提供的勘察、設計單位完成的本工程地質詳勘報告和施工圖設計文件。
第三條 施工圖設計文件審查主要內(nèi)容
根據(jù)《房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖設計文件審查管理辦法》的規(guī)定,施工圖設計文件審查的主要內(nèi)容為:
1、是否符合工程建設強制性標準;
2、地基基礎和主體結構的安全性;
3、是否符合民用建筑節(jié)能強制性標準,對執(zhí)行綠色建筑標準的項目,還應當審查是否符合綠色建筑標準;
4、勘察設計企業(yè)和注冊執(zhí)業(yè)人員以及相關人員是否按規(guī)定在施工圖設計文件上加蓋相應的圖章和簽字;
5、其他法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定必須審查的內(nèi)容。
第四條 施工圖設計文件審查周期
根據(jù)《房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖設計文件審查管理辦法》的規(guī)定,施工圖設計文件審查原則上不超過下列時限:大型建筑工程、大型市政工程為 15 個工作日,中型及以下建筑工程、市政工程為 10 個工作日。工程勘察文件,甲級項目為 7 個工作日,乙級及以下項目為 5 個工作日。
以上時限不包括勘察設計單位修改的時間。
第五條 甲方向乙方提供的有關資料和文件
上述材料在合同簽訂生效后的 工作日內(nèi)由甲方提供給乙方。
第六條 審查結果
由甲方向乙方提供本合同第五條有關資料和文件,具備審查條件后,乙方開始審查工作。
1、審查結果合格的:
(1)乙方及時編制審查報告,并報有關部門備案。
(2)乙方向甲方提供施工圖審查意見告知書、審查合格書和節(jié)能登記表。
(3)甲方收到審查合格書后的 個工作日內(nèi)向乙方提供 套審查合格的施工圖,經(jīng)乙方審核無誤后在施工圖上加蓋審查專用章。
2、審查結果不合格的:
(1)乙方將施工圖退建設單位并出具審查意見告知書,說明不合格原因。同時,應當將審查意見告知書及審查中發(fā)現(xiàn)的建設單位、勘察設計企業(yè)和注冊執(zhí)業(yè)人員違反法律、法規(guī)和工程建設強制性標準的問題,報有關部門備案。
(2)甲方負責對施工圖設計文件進行修改,并及時將修改的施工圖設計文件交由乙方重新進行審查。
(3)乙方收到修改后的施工圖設計文件后應及時告知有關部門。
第七條 施工圖設計文件審查費收取
1、經(jīng)甲乙雙方商定本工程收取施工圖設計文件審查費總額為人民幣 萬元整(含稅,大寫: 萬元),通過銀行轉賬方式支付到乙方以下銀行賬號:
賬號: 戶名: 開戶行:
2、支付方法為:
(1)本合同生效后 天內(nèi),甲方首付施工圖設計文件審查費計人民幣 萬元作為定金(本合同履行后,定金抵作施工圖設計文件審查費);乙方完成施工圖設計文件審查且審查結果為合格的,甲方應支付施工圖設計文件審查費余額,計人民幣 萬元整。
(2)審查不合格的,乙方出具施工圖審查意見書后的 個工作日內(nèi),甲方向乙方支付審查費用總額的 %。當重新審查時,雙方約定按以下方式處理: 。
(3)在甲方支付上述費用后的五個工作日內(nèi)乙方應提供等額的有效發(fā)票。
第八條 甲方責任
1、按本合同第五條規(guī)定的內(nèi)容,在審查工作開始前甲方應向乙方提供審查所需的全部資料和文件,并對其完整性、準確性和時效性負責。因甲方提供的資料和文件存在錯誤引致審查成果發(fā)生事故的,與乙方無關。
2、負責指派時處理本工程在施工圖設計文件審查過程中涉及的有關問題。
3、按照乙方的審查意見及時進行修改。
4、甲方應按本合同第七條的約定向乙方支付施工圖設計文件審查費用。
第九條 乙方責任
1、乙方應是政府認定的施工圖設計文件審查機構,具備相應的資質條件。
2、乙方委派進行本項目施工圖設計文件審查的人員應是經(jīng) 省建設廳批準的有資格從事施工圖設計文件審查的審查工程師。
3、乙方按本合同的約定提交審查成果文件,對施工圖審查工作負責,承擔審查責任。
4、查工作完成后,除上報、送審和應存檔的圖紙資料外,乙方應將甲方提供的其他資料歸還甲方,并負保密義務。
第十條 違約責任
1、因甲方過錯逾期支付審查費用的,每延誤一天,按逾期支付審查費用的 %向乙方支付違約金。
2、乙方延誤審查工作的,每延誤一天,應按審查費用的向甲方支付違約金,因不可抗力因素導致延誤審查的除外。
3、施工圖設計文件審查合格后,仍有違反法律、法規(guī)和工程建 設強制性標準的問題,給建設單位造成損失的,乙方依法承擔相應的賠償責任。
4、建設工程經(jīng)施工圖設計文件審查后因勘察設計原因發(fā)生工程質量問題,乙方承擔審查失察的責任,賠償甲方的損失。
5、乙方違反第十條第三項的約定,向第三方擴散、轉讓甲方提供的資料和文件,乙方應向甲方支付審查費用 %違約金并賠償甲方因此受到的損失。
4、在合同履行期間,甲方要求終止或解除合同,乙方尚未開始施工圖設計文件審查工作的,不予退還甲方已付的定金,已開始施工圖設計文件審查工作的,甲方按實際工作量向乙方支付相應的施工圖設計文件審查費用。
第十一條 其他
1、按相關規(guī)定,施工圖設計文件一經(jīng)審查合格,不得擅自進行修改,如遇特殊情況,需進行涉及審查主要內(nèi)容的修改時,必須報請乙方重新進行審查,甲方應與乙方重新簽訂審查合同。
2、因甲方原因,在工作過程中增加本合同范圍外受審項目的工程量,甲方與乙方另行簽訂審查合同。
3、建設單位或者勘察設計單位對施工圖審查意見如有重大分歧,甲乙雙方同意按下述方式處理:
4、本合同在履行過程中發(fā)生糾紛,甲方與乙方應及時協(xié)商解決。協(xié)商不成時,雙方同意向 甲方所在地 人民法院提起訴訟。
5、本合同一式份,甲乙雙方各執(zhí)
6、本合同經(jīng)甲乙雙方法定代表人或法人委托代理人簽字并加蓋公章后生效。
7、本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議,與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
機場建設施工合同篇九
市區(qū)建設施工合同書
發(fā)包方:_______________________________________________
承包方:_______________________________________________
工程名稱:_______________________________________________
工程地點:_______________________________________________
建筑面積:_________________平方米;層數(shù):_______________
結構類型:________________;檐高/跨度:________________米
批準文號:(有權機關批準工程立項的文號)_________________
工程性質:(指基建、技改、合資等):_____________________
承包范圍:_______________________________________________
承包方式:_______________________________________________
質量等級(優(yōu)良或合格):_________________________________
工程承包造價(金額大寫):_______________________________¥:_____________________________元建設工程施工合同(小型工程本)是依據(jù)擬定的,適用于建筑面積在平方米以內(nèi)或承包造價在-元以內(nèi)的建筑工程。建設工程施工合同協(xié)議條款依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī),就本項工程建設有關事項,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,經(jīng)雙方協(xié)商達成如下協(xié)議:
第1條工期
1·1本合同工程定于____年____月____日開工;于____年____月____日竣工。合同工期日歷天數(shù)為____天。工期如需提前,按約定的開、竣工日期計算的合同工期總天數(shù)為_____天。
1·2承包方為提前工期采取的相應措施及因此增加的經(jīng)濟支出:_______
1·3工期提前或延誤的獎罰,由雙方協(xié)商后在合同中約定:
第2條圖紙發(fā)包方于_____年_____月_____日,向承包方提供_____套圖紙。
第3條發(fā)包方、承包方駐工地代表。發(fā)包方工程師姓名:___________;項日經(jīng)理姓名:_______________。
第4條發(fā)包人工作
開工前辦理完畢土地征用,青苗、樹木賠償,墳地遷移,房屋、構筑物拆遷,地上及架空、地下障礙物清除,將施工所需水、電線路、道路接通至施工現(xiàn)場,并保證施工期間的需要,向承包方提供施工現(xiàn)場工程地質和地下管網(wǎng)線路資料,提交辦理有關證件、批件的合法手續(xù),將水準點與座標控制點位置以書面形式提交給承包方,并于現(xiàn)場交驗,協(xié)調、處理施工現(xiàn)場周圍建筑物、構筑物(含文物保護建筑)、古樹名木和地下管線的保護及施工擾民問題,合同簽訂后______天內(nèi)組織會審圖紙和設計交底,在收到承包方提供的施工組織設計(或施工方案)和進度計劃后_______天內(nèi)予以確認。凡在有毒有害環(huán)境中施工時,發(fā)包方按有關規(guī)定提供相應的防護措施,并承擔相關的經(jīng)濟支出。
機場建設施工合同篇十
發(fā)包人:___________
承包人:___________
按照《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,發(fā)包人與承包人本著公平和誠實信用的基本原則,就___圍墻工程施工承包事宜,簽訂本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
二、承包范圍
按本合同約定的圍墻路線進行砌筑(詳附圖
一)實際工程量以現(xiàn)場施工的實際發(fā)生量計算。
二)本工程范圍包含圍墻施工中的基礎開挖、基礎施工、材料、人工、包安全文明施工、包質量、包驗收、包利稅、包至小區(qū)交付的成品保護等。
三、承包方式及工程款支付
1、工程單價本工程采用單價計價包干方式承包,以現(xiàn)場實際發(fā)生量來計算總造價。永久性圍墻塊石基礎220元。體積約1383,總價永久性圍墻上部墻體210元。體積約410,總價86100元臨時性圍墻(含基礎)190元。體積約220,總價41800元現(xiàn)場工程因地質條件及其他原因造成工程量發(fā)生變化的,由乙方提出簽證,增加工程量按上述單價進行結算。
2、工程單價說明:
⑴塊石基礎單價包含的施工內(nèi)容:塊石、水泥、砂、材料二次運輸、基礎開挖、基礎夯實、砂漿制作、塊石濕水、塊石砌筑、養(yǎng)護、土方回填及夯實等。備注:塊石基礎因現(xiàn)場地質條件影響,深度超過800的,塊石基礎的寬度改為800。
⑵圍墻墻體單價包含的施工內(nèi)容:標磚、水泥、細砂、材料二次運輸、砂漿制作、標磚濕水、墻體砌筑、墻跺砌筑、勾縫、壓頂以及養(yǎng)護等。
⑶臨時性圍墻(含墻體)單價包含的施工內(nèi)容:標磚、水泥、細砂、材料二次運輸、基礎開挖、砂漿制作、磚基礎砌筑、標磚濕水、墻體砌筑、墻垛砌筑、土方回填、土方壓實、壓頂及養(yǎng)護等。
⑷以上二條的單價中均包含文明施工、質量、驗收、利稅及成品保護費用。
3、付款方式
⑴本工程永久性塊石基礎完成后,經(jīng)檢驗合格,計算出塊石基礎總量并按合同單價計算出基礎總造價。由乙方提出申請,甲方支付給乙方塊石基礎總造價的80%。
⑵本工程的永久性主體圍墻完成后,經(jīng)檢驗合格,計算出永久主體圍墻總量并按合同單價計算出永久性主體圍墻總造價。由乙方提出申請,甲方支付給乙方永久性主體圍墻總造價的80%。
⑶本工程的臨時性圍墻(含基礎)完成后,經(jīng)檢驗合格,計算出臨時性圍墻總量并按合同單價計算出臨時性圍墻總造價。由乙方提出申請,甲方支付給乙方臨時性圍墻總造價的80%。
⑷本工程所有承包范圍內(nèi)的任務完成后,經(jīng)檢驗合格,并通過驗收,計算出本工程總造價,由甲方支付乙方至本工程臨時性圍墻總造價的100%,由甲方支付乙方至本工程永久性圍墻總造價的95%,預留永久性圍墻總造價的5%作為質量保修金,永久性圍墻________年質量保修期滿,扣除圍墻維修費用,由甲方支付給乙方剩余工程款。以上每次支付工程款時必須提供正式發(fā)票。
四、質量要求
1、乙方按圖施工,要求外形美觀,工程質量達到國家質量驗收標準。
2、本工程為清水墻體,圍墻上所有勾縫必須美觀,線條橫平豎直完全達到質量驗收規(guī)范要求。
3、乙方所承包圍墻施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌,墻身不裂縫。
五、工期(60個日歷天)
開工日期:________年____月____日
竣工日期:________年____月____日
由于甲方原因推遲交付的,由甲方提供相應文件,工期順延。由于工程質量及乙方其他原因造成的,工期不予順延。
六、甲乙雙方責任
1、甲方責任
⑴按圖紙要求進行放線和交底,并處理協(xié)調和對應位置施工單位的關系。
⑵按合同要求支付工程款,逾期不支付,按日利息萬分之五給予乙方利息。
2、乙方責任
⑴處理施工時和周邊居民及雙泉村的關系,協(xié)調好紅線分界問題。
⑵按工期要求進行施工,逾期不交付使用的,每推遲一天,乙方支付甲方1000元作為違約金。
⑶加強施工現(xiàn)場的安全文明教育,并做好交底,做好相應的39;安全文明措施,并為現(xiàn)場作業(yè)人員購買相應的保險,否則,現(xiàn)場一切安全事故均由乙方負責。
⑷施工現(xiàn)場所有材料乙方應派專人進行管理,由于管理不善,發(fā)生的遺失和偷盜由乙方負責。
⑸乙方有成品保護義務,在本小區(qū)交付使用前,所有圍墻均為成品保護期,人為及機械損壞,或者因質量問題發(fā)裂的,均由乙方無條件進行修補或修復。
七、其他
1、合同執(zhí)行過程中的爭議或糾紛,應首先由甲方、乙方雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時,任何一方均可向甲方注冊地人民法院提起訴訟,請求人民法院解決。
2、本合同一式貳份,甲方、乙方各執(zhí)壹份,經(jīng)雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋雙方公章后發(fā)生法律效力。
本合同未盡事宜,雙方可通過協(xié)商,訂立補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等效力。
甲方(公章):___________乙方(公章):___________
法定代表人:___________法定代表人:___________
經(jīng)辦人:___________經(jīng)辦人:___________
聯(lián)系電話:___________聯(lián)系電話:___________
機場建設施工合同篇十一
反訴人(本訴被告):_________________有限公司
法定代表人:_________________。
聯(lián)系電話:_________________被反訴人(本訴原告):_________________有限公司。
法定代表人:_________________。
住所:_________________昆號。
聯(lián)系電話:_________________
反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案,對被反訴人提起反訴。
反訴請求
1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共_________元;
2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔
事實和理由
_____年_____月_____日,反訴人與被反訴人的法人委托代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》,被反訴人未能按合同和建筑規(guī)范要求按時按質提供給反訴人混凝土,混凝土質量存在問題,且在運送混凝土中經(jīng)常誤時,造成所澆筑混凝土的質量、結構、防水出現(xiàn)冷縫等質量問題。但反訴人本著友好合作目的,并未向被反訴人提出索賠,直至_____年_____月_____日向,反訴人仍主動向被反訴人的對單,并一直按約向被反訴人的法人委托代表譚興華付款。_____年_____月,被反訴人的法人委托代表辭職離開云南筑城混凝土公司,被反訴人一直未通知反訴人,造成_____年_____月份雙方未對單,反訴人找不著付款對象。且_____年_____月____日,被反訴人在未通知反訴人的情況下,單方停止供貨,造成反訴人嚴重經(jīng)濟損失。
綜上,反訴人認為,由于被反訴人內(nèi)部人員、產(chǎn)品質量管理混亂,導致反訴人嚴重經(jīng)濟損失,故反訴至貴院,請依法支持反訴請求。
此致
_____________人民法院
附:本上訴狀副本__________份
反訴人:_________________(簽名)
_____年_____月_____日
機場建設施工合同篇十二
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者,佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所:_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房,注冊號:_________________。
被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注冊號:_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設工程合同糾紛
訴訟請求:_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國人民銀行同期貸款利率計算,從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日,實際應計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:_________________
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結構工程。
《工程承攬責任書》簽訂后,原告按約定完成施工,工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用。工程施工完畢后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認為,因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關系,這種關系直接導致原告的合法債權難以實現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定,兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權益,原告現(xiàn)依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
機場建設施工合同篇十三
建設方:(以下簡稱甲方)
投資運營方:(以下簡稱乙方)
為了響應泗縣縣委、縣政府加快新農(nóng)村建設號召,促進農(nóng)民致富,發(fā)展泗縣農(nóng)村經(jīng)濟,,進一步落實招商引資工作,加快城鎮(zhèn)化項目進程,甲乙雙方愿意為劉圩鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府啟動新農(nóng)村建設項目精誠合作。甲乙雙方本著優(yōu)勢互補,平等互利、誠實信用的原則,經(jīng)反復協(xié)商,就劉圩鎮(zhèn)新農(nóng)村建設合作建設事宜,達成如下合作協(xié)議,以資共同遵守。
一、總則
甲方同意以甲方自有新農(nóng)村建設項目用地:規(guī)劃之四山村 約100 畝(附圖),以實際丈量為準。新農(nóng)村建設用地價格及使用年限,甲方根據(jù)有關新農(nóng)村建設政策規(guī)定的價格執(zhí)行規(guī)劃用地性質為新農(nóng)村建設用地,土地使用年限50年格執(zhí)行。甲方負責以甲方的名義申報各項建設手續(xù),并在所有手續(xù)完善后,交乙方建設開發(fā),費用由乙方承擔。其他任何規(guī)費及稅金乙方概不負責。雙方協(xié)商,為便于今后工作,成立新農(nóng)村建設領導班子,甲方履行法律手續(xù),乙方全權負責投資建設及銷售。
二、合作范圍
甲乙雙方合作的范圍:
四山村新農(nóng)村建設項目用地范圍內(nèi)房屋及配套設施的施工建設,以及通過有關部門批準規(guī)劃范圍內(nèi)。為本項目服務的配套設施的項目建設,和建設用地范圍內(nèi)的拆遷及青苗補償。 四山村新農(nóng)村建設用地范圍內(nèi)土地的平整。四山村新農(nóng)村建設用地范圍內(nèi)修建道路,及其他公共設施包括水、電、有線及無線通訊、地下給排水網(wǎng)、廣播電視線路接入、郵電等服務設施的建設。雙方依據(jù)政府最終批準的規(guī)劃,按地方政府要求進行實施。雙方依據(jù)政府最終批準的規(guī)劃確定的綠化及其他公共服務設施的建設標準。拆遷村莊的土地復墾平整。新農(nóng)村建設單體的定向銷售。新農(nóng)村建設過程中的政策宣傳及執(zhí)行,及在實施過程中的執(zhí)行問題。
三:責任范圍
甲乙雙方的合作方式及責任范圍甲方負責協(xié)調建設用地,落實政策實施要求。甲方負責協(xié)調政策落實,甲方負責協(xié)調新農(nóng)村建設地塊的地質勘探工作費用有乙方承擔。 甲方負責協(xié)調四山村新農(nóng)村所涉及到的所有村民房屋拆遷丈量和異地安置房屋購買合同簽訂事宜。
四:乙方責任:
乙方負責四山村新農(nóng)村建設資金投入。乙方負責四山村新農(nóng)村該項目的土地測量圖紙設計,銷售宣傳施工實施,及工程驗收。乙方嚴格按劉圩鎮(zhèn)政府上報批準后的四山村新農(nóng)村建設方案要求實施,如有變動必須經(jīng)劉圩鎮(zhèn)政府批準后方案實施。乙方在實施過程中,若甲方需要乙方配合的 ,乙方應積極態(tài)度對政策的落實宣傳,國家各項扶持資金的到位都應努力去做。乙方在實施過程中。應遵守當?shù)孛耧L 民俗,不做違規(guī)違法之事,交付一個合格工程。
五;甲方的權利及義務
依據(jù)本協(xié)議精神,按國家政策享受泗縣新農(nóng)村建設的及獎勵政策。同時將本協(xié)議交由四山村村民委員會討論通過。通過后本協(xié)議正是生效。本協(xié)議生效后,將本協(xié)議上報縣新農(nóng)村建設辦公室規(guī)劃局國土、建設部門通過并獲得建設所需的各項批文及政策 支持。責成村民委員會和被拆遷人達成拆遷協(xié)議,落實國家對拆遷戶的政策補貼及時到位,落實過度費按時分發(fā)確保拆遷戶平穩(wěn)過度。辦理建設房屋產(chǎn)權證明,確保搬遷村民獲得合法產(chǎn)權。本協(xié)議簽訂后應嚴格保守商業(yè)秘密,不得向第三方泄露商業(yè)機密,更不得將約定給乙方項目擅自交由第三方合作開發(fā)。如因少數(shù)村民因客觀原因不能購買開發(fā)房屋的,甲方負責將銷售尾盤的不動產(chǎn)無償過戶至乙方名下。確保乙方合法利益。
六、乙方的權利及義務
乙方的權利和義務
乙方的權利:按本協(xié)議精神,分享甲方利益以外的開發(fā)收益。未經(jīng)甲方同意,不得將本協(xié)議約定的出資義務或合同權利轉讓第三方。協(xié)同甲方完成開發(fā)建設前的各項文件報批及拆遷過程的輔助工作。按計劃開工建設,并保證新建房屋及配套設施驗收合格。在開發(fā)建設過程中遵守國家的相關法規(guī)。
七、實施步驟
本協(xié)議簽訂后,甲乙雙方須將本協(xié)議約定事項交由四山村民委員會討論通過,獲得通過后本協(xié)議正式生效。本協(xié)議生效后,乙方組織規(guī)劃方案設計等工作,需要上報縣國土、規(guī)劃及縣新農(nóng)村建設主管部門備案,同意后方可實施。獲得前述各項批準后,應及時成立共建辦公室,及開工前各項準備,以便于工作順利開展,共建辦公室成立后,乙方負責拆遷政府補貼外的資金及前期建設準備工作、甲方負責協(xié)調落實政府各項扶持資金到位的前期工作。共建設辦原則上以村民委員會為主,遇到原則情況,甲方應積極主動協(xié)調解決和強力解決建設過程中實際問題。
八、違約責任
本協(xié)議簽訂后,雙方應嚴格遵守,全面履行合同約定,因乙方資金不及時到位影響雙方約定的開發(fā)時間和進度的,每延期一天按履約保證金的 0.5 %支付甲方違約金,延期達三個月以上的加倍支付違約金,延期達六個月以上的,甲方可終止合同,乙方不得異議。 因乙方建設工程驗收不合格,致使無法整改補救,乙方承擔全部違約責任。
九、其他
第九條 在本協(xié)議簽訂生效后,項目啟動后將前期工作經(jīng)費貳拾萬元,匯至甲方指定的雙控賬戶或則合同終止。甲方在協(xié)議簽約生效7日,向乙方全面提供前期所需各項資料及場地,以便于乙方按時施工。甲方向乙方提供四山村新農(nóng)村建設用地必須在合同生效10日內(nèi)手續(xù)辦理完畢,同時提供相應合法文件。本協(xié)議生效后,不得擅自變更,如需變動有其他未進事宜,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商解決,另簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效應。本協(xié)議一式八份,雙方各執(zhí)四份。政府其他部門需要備案之合同,由雙方共同提供。 未盡事宜雙方另行協(xié)商。
甲方:(蓋章) 乙方:(蓋章)
代表:(簽字) 代表:(簽字)
日期: 日期:
機場建設施工合同篇十四
一、工程概況
工程名稱:________________
工程地點:________________
工程內(nèi)容:________________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)工程立項批準文號:________________
資金來源:________________
二、工程承包范圍
承包范圍:________________
三、合同工期:_________________
開工日期:________________
竣工日期:________________
合同工期總日歷天數(shù)_____________天
四、質量標準
工程質量標準:________________
五、合同價款
金額(大寫):________________元(人民幣)
¥:________________元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:_________________
1、本合同協(xié)議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規(guī)范及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內(nèi)承擔工程質量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:______________年_________________月_________________日
合同訂立地點:_____________
本合同雙方約定__________________后生效。
發(fā)包人:_________________(公章)________________承包人:_________________(公章)___________________
住所:________________住所:_________________
法定代表人:_____________法定代表人:_________________
委托代表人:_____________委托代表人:_________________
電話:________________電話:_________________
傳真:________________傳真:_________________
開戶銀行:________________開戶銀行:________________
賬號:________________賬號:_________________
郵政編碼:_____________郵政編碼:________________。
機場建設施工合同篇十五
甲方:
乙方:
受 (以下簡稱甲方)的委派, (以下簡稱乙方)全面負責該項目的施工組織和經(jīng)營管理工作,為明確甲、乙雙方的責、權、利關系,經(jīng)甲、乙雙方充協(xié)商,特制訂以下條款,供雙方共同遵守履行。
一、項目經(jīng)理部主要負責人:
二、經(jīng)營承包主要內(nèi)容
1、乙方上繳公司綜合管理費為項目總造價的%(不含稅)。
2、各項流轉稅及附加包括:印花稅、營業(yè)稅等稅金乙方有義務按稅務部門和有關部門的規(guī)定依法(規(guī))繳納。
3、管理費繳納方法:綜合管理費在項目批復的首期工程款中(款到賬后一周內(nèi))按項目中標價的 %由甲方扣繳,待業(yè)主最后一筆結算款到賬后再作內(nèi)部結算。
4、本項目履約擔保中的現(xiàn)金部分由乙方支付。履約保函(中標合同價的5%)由甲方辦理,乙方須向甲方支付保函總額20%的銀行現(xiàn)金質押金和承擔1%的銀行手續(xù)費,保函返還后無息退還保函質押金。 如需甲方辦理預付款保函,乙方需支付保函總額的20%的銀行質押金(現(xiàn)金)和1%的銀行手續(xù)費,預付款到項目賬戶后由甲方根據(jù)乙方完成項目施工實物工作量(現(xiàn)場評估)控制支付。保函返還后無息退還預付款保函質押金。
5、項目部應嚴肅印章、賬號的管理(甲方派駐人員管理),在使用項目章時應嚴格遵守甲方印章管理的規(guī)定,簽訂本項目有關的材料采購或專業(yè)分包合同時須甲方經(jīng)營部備案。項目部公章不允許辦理本項目部以外的經(jīng)營性合同,否則視為違約并追究相關責任。
三、甲、乙雙方責任
(一)甲方責任
1、甲方應不定期對乙方項目施工管理和經(jīng)營性活動進行檢查、監(jiān)督、指導,協(xié)助乙方解決管理中人、財、物的需求和其他實際問題。
2、甲方應對乙方的人事管理、資金使用、財務賬目、工程質量、安全生產(chǎn)、施工進度等方面進行全面監(jiān)督管理,定期或不定期對項目各方面管理進行全面檢查,以使工程順利完成。
3、甲方應盡可能對乙方提供人、財、物等方面的便利。乙方所需材料、設備應按公司《設備、材料管理辦法》和公司裝備部簽訂租賃合同。
(二)乙方責任
1、乙方應全面履行甲方與建設單位簽訂的工程施工合同書、承諾書及其他合同相關文件的全部條款,并對其安全、質量、工期、環(huán)保及其風險全面承擔責任,按業(yè)主最終確定的完工期限完成全部工程內(nèi)容(項目部承包責_____為全部工程款及工程質保金到賬、項目內(nèi)外部往來賬清算完成后止)。
2、乙方必須服從甲方的管理,積極配合甲方各職能部門認真做好工程施工管理工作;乙方在施工中應遵守甲方制定的各項管理規(guī)章制度,嚴格執(zhí)行甲方制訂的《安全管理責任制和安全管理細則》,確保工程質量和安全生產(chǎn),做到文明施工。
在本項目施工期間有義務配合甲方對執(zhí)行制度情況所進行的不定期的常規(guī)檢查和不少于兩次的安全生產(chǎn)大檢查。為強化施工資料管理,甲方在工程款支付過程中將逐步預留資料歸檔保證金累計至伍萬元,待工程竣工驗收資料遞交合格后歸還乙方。
3、乙方有義務維護甲方的社會信譽,如因工程進度、質量或其它問題在用戶造成惡劣影響,或發(fā)生召甲方法人代表訓話受罰等情況,除賠償用戶的損失外,甲方可視影響程度對乙方處以每次伍萬元以內(nèi)的罰款并在當期工程款中扣除。
4、乙方在施工中應全面執(zhí)行國家的《環(huán)境保護法》、《水污染防治法》、《水利保護條例》、《礦產(chǎn)資源法》等法律和法規(guī),做好環(huán)境保護工作,避免由于施工引起的水利、農(nóng)田、通訊等管線的破壞,避免由于施工引起不良后果。
5、凡工程驗收核實為不合格的工程或分項工程,上級管理部門罰款由乙方承擔,甲方將再增加10000元/次的罰款。乙方應無條件返工、重建、維修直至工程合格并交付建設單位使用為止。
四、工程款項的使用和管理
項目結束后應將項目財務賬簿交公司歸檔,經(jīng)公司財務對項目財務檢查驗收后方能簽訂支付本項目的質量保證金。
3、項目部應按國家對農(nóng)民工工資管理的有關規(guī)定按月造表并由農(nóng)民工本人簽領(附領取本人身份證)發(fā)放民工工資,如甲方檢查無發(fā)放資料,則項目戶頭的資金應優(yōu)先發(fā)放民工工資并處壹萬元以內(nèi)數(shù)額的罰金。
4、乙方必須嚴格遵守甲方資金的管理和使用規(guī)定,對擅自挪用工程款應視為_____行為,甲方有權追究其_____責任。
五、項目經(jīng)理部甲方委派人員基本工資標準
1、甲方委派技術、管理人員人,基本工資按人均/月(含有關規(guī)費如社保金、住房公積金、醫(yī)療_____費、職工待崗生活保證金等)有項目部承擔(乙方支付委派人員工資采取季度預交公司財務方式),工資由公司人事部門造表發(fā)放;委派人員的差旅、通訊等辦公費用根據(jù)工作崗位需要由乙方按實報銷。以上費用從宣布開工人員進場起計算,至工程結束甲方人員離開工地不再返回為止。
2、項目部如需公司其他人員到工地處理有關事務,所發(fā)生的費用由項目部承擔。
六、對項目經(jīng)理部及項目責任人的獎罰和違約處理。
1、實現(xiàn)上繳部分達到承包指標并且上繳款交清后,項目結余部分(稅后)由項目承包責任人處置,但項目財務應明晰。
2、項目部第一責任人實行風險承包,第一責任人應提供風險承包的擔保承諾書,如第一責任人不能履約所造成的經(jīng)濟損失,其擔保人負連帶賠償責任,擔保有效期為項目保修期結束為止。
七、其他事項
1、如有未盡事宜,雙方可協(xié)商簽訂補充條款。
2、如發(fā)生爭議,雙方不能協(xié)調解決,可向甲方工商注冊地有管轄權的人民法院提起訴訟。
3、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)壹份,具有同等法律效力,經(jīng)雙方簽字后生效,至項目承包期結束、項目缺陷期后自行終止。
甲方代表: 乙方代表:
(附身份證及項目經(jīng)理證等復印件)
年 月 日 年 月 日
機場建設施工合同篇十六
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
代表人:
地址:
承包方(以下簡稱乙方):
代表人:
身份證號:
地址:
依照《中華人民共和國民法典》及相關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,根據(jù)本工程的具體情況,就該工程質量、工程進度、安全生產(chǎn)等事項達成一致,簽訂本合同。
第一條 工程概況
1.工程地點:
2.工程范圍:
3.承包方式:
3.1按圖紙、清單備注欄說明及工程范圍內(nèi)、包質量、包安全、包工人差旅和食宿費。
3.2施工用水電費由乙方承擔。
3.3本合同執(zhí)行清單價結算,按甲方要求 天完成主體,總工期 天完成項目;若甲方所供設備、材料、及款項不到位造成的工期延誤乙方不承擔任何責任。
3.4施工工具及勞保用品(含施工工具及吊葫蘆、腳手架、臨時用電的電箱電纜線照明、手套、口罩、安全帶、安全帽、木梯等)購置及托運費由乙方負責;
3.5現(xiàn)場施工材料的卸貨搬運及保管由乙方負責;
4.工期
總工期: 日歷天。
開工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
第二條 雙方代表
1.甲方駐工地代表姓名: 聯(lián)系電話:
2.本工程實行甲方代表負責制,甲方委托甲方代表對本安裝工程實行現(xiàn)場管理。
3.乙方駐工地代表姓名: 聯(lián)系電話:
4.施工中必須和甲方代表一起參與項目管理及各項會議;
4.1甲方工作
4.1.1合同開工前3天,提供施工所需要場地。
4.1.2合同開工日期前3天,辦理施工所需的有關批件、證件和臨時用地等的申請報批手續(xù)。
4.1.3如乙方不按合同要求進行施工,甲方即可勒令乙方暫停施工,待整改完畢后報甲方驗收并同意后方可復工。
4.2乙方工作
4.2.1按合同要求的質量和工期完成本工程的施工。遵守有關法律和規(guī)定,接受甲方的指令,按照施工圖紙、設計變更單、圖紙會審紀要及施工驗收規(guī)范進行施工。為甲方交由乙方施工的工程提供配合,服從甲方對分包工程的協(xié)調。
4.2.2 向甲方代表提供月度及周工程進度計劃及其相應統(tǒng)計報表;
4.2.3 在乙方施工的施工場地內(nèi),按工程和安全需要提供和維修夜間施工使用的照明、看守由乙方負責。
4.2.4遵守當?shù)厥姓陀嘘P部門對施工場地交通和施工噪音、施工現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生等管理規(guī)定,并辦理有關手續(xù)。
4.2.5遵守當?shù)厥姓图追缴霞墕挝粚κ┕龅氐囊?guī)定和要求。
4.2.6 按約定保護好建筑物結構和相應管線、設備。
4.2.7 已竣工工程未交付甲方驗收之前,乙方負責成品保護,工程竣工后3天內(nèi)清理現(xiàn)場,做到工完場清。
4.2.8 遵守甲方安全文明施工管理。
4.2.9乙方必須為進入場地的所有工人和管理人員購買工傷保險,確保施工安全和第三者的安全,在施工中違章操作發(fā)生的安全事故均由乙方負責,與甲方無關。
4.2.10乙方應自行解決施工過程中工人的食宿問題。
4.2.11乙方有義務事先告知甲方未知的與本工程質量相關的事項,如乙方知道或根據(jù)經(jīng)驗有關質量問題而告知甲方。
4.2.12由于乙方自身原因造成工程質量問題,所需人工、材料、機械費用由乙方承擔。
4.2.13乙方必須嚴格遵守安全生產(chǎn)法則。
4.3 施工組織設計及進度計劃
乙方在合同簽訂生效后3日內(nèi),將施工方案、勞動力安排、機械安排和進度計劃提交甲方代表。
第三條工期順延
1.以下原因造成竣工日期拖延,經(jīng)甲方代表確認,工期相應順延;
1.1 一周內(nèi)非乙方原因停水、停電造成停工累積超過八小時;
1.2甲方不能按約定期限交出施工場地,清除障礙物、疏通進場道路和接通施工用水、用電;
1.3由于戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物墜落或其他非甲乙雙方責任造成的爆炸、火災、以及臺風、大雨、暴雨、地震等。
第四條 工程驗收
乙方在工程完工 3日內(nèi)通知甲方進行初步驗收,并有義務配合甲方進行工程總驗收。
第五條合同價款及支付
1.合同總價,即人民幣 元整(大寫 元整)。
2.合同簽訂生效后甲方支付乙方工程款總額 30 %即 元(大寫 元整),工程完工初驗合格后支付 40 %即 元(大寫 元整),工程總驗收合格后支付 20 %即 元(大寫 元整),余款質保期滿后一次性支付給乙方。
3.質保期: 年。
第六條 其他條款
1.本合同未盡事宜雙方本著友好合作誠意協(xié)商解決,若協(xié)商不成雙方都可以向人民法院提起訴訟。
2.工程圖紙等作為合同附件與合同具同等法律效力。
3.本合同經(jīng)雙方蓋章簽字后生效,合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具同等法律效力。
甲方: 乙方:
甲方代表: 乙方代表:
日期: 日期: