在生活中，越來越多人會去使用協議，簽訂簽訂協議是最有效的法律依據之一。合同對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇合同。下面我就給大家講一講優(yōu)秀的合同該怎么寫，我們一起來了解一下吧。

承攬合同和承包合同篇一

經過甲乙雙方友好協商，就乙方加工承擔甲方衛(wèi)生保潔事宜達成一致意見，簽訂本加工承攬協議，供雙方共同遵守：

一、乙方負責甲方場所的衛(wèi)生保潔事宜，具體清潔事項包括：

1、日常清潔區(qū)域：

2、定期保潔區(qū)域：

3、垃圾區(qū)域：

二、乙方的保潔標準應當達到甲方的要求，甲方提出相關意見時，乙方應當按照甲方意見及時改正，直到達到甲方的要求。

三、乙方應當在每天早晨九點前，完成甲方安排全部的保潔工作，且保潔標準應當符合甲方的全部要求，不符合甲方有權要求乙方修正。

六、保潔加工承攬費用為 ???元/月，由甲方于每月15日向乙方支付，支付方式為轉賬，乙方的賬戶為：

七、本合同為加工承攬合同，乙方就保潔成果對甲方負責，提供保潔期間，因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的，由乙方自行承擔全部責任。

八、乙方提供保潔服務時，應當注意自身安全，如果因為乙方原因導致自己損害的，由乙方自行承擔全部責任。

九、甲方在保潔工作中未達到保潔的質量標準，經甲方兩次通知整改，仍未達到標準的，乙方有權扣除月加工承攬費的?10?%作為違約金。甲方拒不整改的，乙方有權解除本協議，并不支付甲方任何費用。

十一、乙雙方就本協議執(zhí)行所發(fā)生爭議及糾紛，應本著互利互讓的原則協商解決；協商未果，應依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。

十二、?本協議一式兩份，經雙方簽字蓋章后生效，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

承攬合同和承包合同篇二

簽訂日期:________經甲乙雙方協商,簽訂本合同,共同信守。

貨款共計人民幣(大寫):

1.質量標準:___________

2.交貨(運輸)辦法及地點:________

3.質量檢驗及驗收辦法:_________

4.包裝要求及費用負擔:__________

5.結算辦法及期限:_____________

6.原材料供應辦法:____________

7.其他:_______________

違約責任:

(1)變更產品品種、質量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時,應償付乙方實際損失____

(2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。

(3)自提產品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。

(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。

(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的,應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。

(7)錯填到貨地點或接貨人的,應承擔因此造成的損失。

(8)其他___________

(1)產品、花色、品種、規(guī)格、質量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質論價;甲方不同意收貨的,乙方應包修、包退、包換,并承擔因此造成的損失。

(2)未按合同規(guī)定的數量交貨,少交而甲方仍然需要的,應照數補交;不需要

要的,可以退貨,并承擔損失;不能交貨的,應償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。

(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應予賠償。

(4)未按合同規(guī)定時間交貨的,每延期一天,應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

(5)不符合合同規(guī)定產品,在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

(6)產品錯發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

(7)其他:____________

本合同一式___份。

有效期自____年__月__日到____年__月__日止

甲方:______

乙方:________

法定代表人:_______

電話:________

地址:________

開戶銀行:_____

帳號:________

承攬合同和承包合同篇三

乙方：_______________

經甲乙雙方協商一致，簽訂本合同，共同信守。

品（材料）名：_______________

規(guī)格型號：_______________

單位：_______________

數量：_______________

單價：_______________

金額：_______________

交貨日期：_____年_____月_____日

超欠幅度：__________%

供應辦法：_______________

1、質量標準：_______________

2、質量檢驗及驗收辦法：_______________

3、包裝要求及費用負擔：_______________

4、交貨（運輸）辦法及地點：_______________

5、貨款共計人民幣（大寫）：_______________

6、結算辦法及期限：_______________

7、其他：_______________

第一點：甲方的違約責任

（1）變更產品品種、質量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時，應負責賠償乙方損失。

（2）中途退貨的，償付乙方以退貨部分貨款總值__________%的違約金。

（3）自提產品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之__________的違約金。

（4）未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。

（5）未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

（6）實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。

（7）錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。

（8）其他。

第二點：乙方承擔的違約責任

（1）產品、花色、品種、規(guī)格、質量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質論價；甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。

（2）未按合同規(guī)定的'數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交；不需要的，可以退貨，并承擔損失；不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值__________%的違約金。

（3）包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用；甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。

（4）未按合同規(guī)定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

（5）不符合合同規(guī)定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

（6）產品錯發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

（7）未按甲方對技術資料及圖紙的保密要求履行保密義務而給甲方造成損失的，應負責賠償。

（8）其他：___________________________________。

本合同一式_____份。有效期自請?zhí)顚懹行鹗紩r間__________到請?zhí)顚懹行ЫK止時間__________止。

法定代表人：_______________

電話：_______________

地址：_______________

開戶銀行：_______________

賬號：_______________

_____年_____月_____日

乙方：_______________

法定代表人：_______________

電話：_______________

地址：_______________

開戶銀行：_______________

賬號：_______________

_____年_____月_____日

承攬合同和承包合同篇四

定作方：__________________

定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品：

第二條加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。（加工定作物品，需要封存樣品的`，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數量，質量：___________________________________________________________________________________（１，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。２，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間，數量，質量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。３，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）

第四條技術資料，圖紙?zhí)峁┺k法：____________________________________________________________________________________________（１．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。２，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。３，定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等。）

第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________（價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。）

________________（１，按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。２．定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目的，應當由雙方協商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。３，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。）

第七條交（提）貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________（１，交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執(zhí)行。２，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

第十一條其他：_____________________________________________________（如：１．根據國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。２．根據國家有關規(guī)定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

第十二條承攬方的違約責任：

一，未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。

六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

七，實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任：

一，中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。

三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四，超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五，超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七，變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交_______（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。

定作方：____________________（蓋章）

代表人：____________________（蓋章）

地址：________________________________

電話：________________________________

開戶銀行：____________________________

帳號：______________________________

承攬方：__________________________（蓋章）

代表人：__________________________（蓋章）

地址：_________________________

電話：_________________________

開戶銀行：_____________________

帳號：_________________________

_____年_______月______日訂

承攬合同和承包合同篇五

委托方：（甲方）

承攬方：（乙方）

1、加工的項目、產品名稱、規(guī)格數量價格、交貨期：

2、質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之，但損壞件必須歸還甲方。

3、原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。

4、交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

5、質量驗收方法：完成加工后由甲方按質量標準驗收。

6、結算方式：通過銀行托收。

7、違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

甲方：

乙方：

法定代表人：

法定代表人：

地址：

地址：

銀行帳號：

銀行帳號：

年月日

承攬合同和承包合同篇六

甲方： 委托方代表：

乙方： 承攬方代表：

根據國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，經甲乙雙方平等協商一致，自愿簽訂本承攬制作合同，雙方的權利、義務已進行約定，雙方將共同遵守，具體條款如下：

一、承攬制作范圍。

乙方是以承攬制作小組的形式，組織具備一定工作經驗、工作資質的工作人員，從事專業(yè)廣告制作業(yè)務的經濟實體，在乙方完全勝任的前提下，甲方應將自己承接和負責廣告制作業(yè)務，全部交由乙方進行承攬統(tǒng)一制作，同時乙方應按時保質向甲方交付相關勞動成果，即按時制作完成，且制作質量應符合甲方提供詳稿和設計要求，乙方并有權按本合同約定收取制作承攬業(yè)務費。

二、合同期限。

本承攬制作發(fā)布合同期限暫定年，自年月日起至年月日止。合同期滿后，雙方可協商再行簽訂。

三、承攬制作業(yè)務費結算和支付方式。

3.1乙方應具備完成甲方的廣告制作業(yè)務，具體制作承攬業(yè)務費以雙方核定計算標準進行結算，核定價格為萬。在乙方完成制作承攬業(yè)務之時，甲方應按核定計算標準支付承攬制作費。

3.2在制作發(fā)布之后，仍由乙方負責日常維護和更新，且乙方應及時對已損壞的廣告和相關財物進行重作和維修，相關費用另外商定。

3.3如乙方在承攬制作過程中，出現未按時保質等事由，甲方有權按一定方式和比例扣減支付乙方的承攬制作業(yè)務費(具體方式和比例、由雙方另外商定)，并且乙方應及時無條件返工，直至制作合格完畢。

3.4如在承攬維修過程中，出現不可抗力和難以預見的困難，再由雙方另行協商解決。

3.5甲乙雙方應按“月度”進行業(yè)務費結算，結算憑證以雙方確認的相關單據為準。在結算之后，甲方應在規(guī)定時間里，清結乙方的業(yè)務費。如需提前預付或預支，再由雙方按實際情況而定。

四、違約責任。

4.1乙方應確保完成甲方交付的廣告制作業(yè)務，如有逾期或質量不合格，則無權領取制作承攬業(yè)務費，并應賠償甲方由此遭受一切經濟損失。

4.2乙方應按時保質完成制作業(yè)務并向甲方交付廣告制作成果，如乙方在制作過程中無法按時保質完成，則甲方有權要求乙方重作返工。

4.3在合同期限內，雙方均不得無故提前解除本合同，如有違者，應賠償對方由此造成一切損失。

4.4在合同期限內，由于乙方的制作承攬能力下降、返工和不合格率提高時，甲方有權要求乙方整改，如乙方無法進行整改的，甲方有權提前解除本合同。

4.5在合同期限內，如乙方提前解除本合同，應提前一個月向甲方提出書面申請，在甲方同意后，方可提前解除本合同，并按一定要求交接和歸還甲方的物品。否則，乙方自愿放棄甲方應支付承攬制作業(yè)務費，并按甲方的實際損失承擔賠償責任。

五、本協議自雙方簽字后，即行生效，且乙方應在制作工作中遵守相關法律法規(guī)之規(guī)定，如有違者，由乙方自行承擔責任。

六、本協議壹式二份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

承攬合同和承包合同篇七

定作方（甲方）：

承攬方（乙方）

本合同甲方委托乙方承攬項目，雙方經過平等協商，在真實、充分地表達各自意愿的基礎上，根據《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，達成如下協議，并由雙方共同恪守。

1、1乙方帶料

執(zhí)行。

驗收合格后免費保修月。

4、1乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知甲方；甲方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。

4、2乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應當嚴格遵守，未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。

4、3甲方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等。

5、1按照合同規(guī)定的質量要求，技術標準、圖紙和樣品作為驗收標準。

5、2甲方應當按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。

5、3當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

年 月 日至 年 月 日。

驗收合格后日內支付總價款的95%，余款保修期滿后如無質量問題一次付清。

8、1乙方違約責任

8、1、1未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

8、1、2交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分甲方不再需要的，乙方應賠償甲方因此造成的損失。

8、1、3未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。

8、1、4逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的0、3%償付違約金。未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。

8、1、5不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值30%的違約金。

8、1、6異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由甲方代保管時，應當償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

8、1、7實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、1、8由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付甲方因此造成的損失。

8、1、9未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調換、補齊的，由乙方對工作質量、數量承擔責任。

8、1、10擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

8、1、11乙方在甲方的工作場地，設備設施上進行工作時，應當遵守有關的操作規(guī)程，不允許毀壞甲方的設施設備，對工作中出現的安全事故由乙方自己負責，甲方不負任何責任。

8、2甲方違約責任

8、2、1中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

8、2、2中途廢止合同，屬乙方提供原村料的，償付乙方的未履行部分價款總值10%的違約金；不屬乙方提供原材料的，償付乙方以未履行部分酬金總額的5%違約金。

8、2、3無故拒絕接收定作物，應當賠償乙方因此造成的損失。

在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。

本合同履行過程中甲、乙雙方發(fā)生爭議時，雙方應協商解決。若協商不成，按以下1種方式解決：

1、向東營市人民法院提起訴訟。

2、向仲裁委員會申請仲裁。

3、提交內部法律糾紛調解處理委員會調解處理。

雙方嚴格按照廉潔從業(yè)的有關規(guī)定，認真履行廉潔從業(yè)義務。

12、1乙方親自完成約定的工作。除另有約定外，乙方應當以自己的設備技術和勞動完成主要工作。乙方將工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作向甲方負責，未經甲方同意的，甲方可以解除合同。

12、2本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

12、3本合同一式肆份，甲方執(zhí)叁份，乙方執(zhí)壹份。具有同等法律效力。

甲方

乙方

單位名稱（章）：

單位名稱（章）：

住所：

住所：

法定代表人（負責人）：

法定代表人（負責人）：

委托代理人：

委托代理人：

聯系人：

聯系人：

電話：

電話：

開戶銀行：

開戶銀行：

帳號：

帳號：

郵政編碼：

郵政編碼：

簽訂時間： 年 月 日

簽訂地點：

承攬合同和承包合同篇八

承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。( )

(對、錯)

正確答案:對

答案解析:

承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

運輸合同中，因托運人托運貨物時的過錯造成多式聯運經營人損失，如果托運人已經轉讓多式聯運單據，則托運人不再承擔責任。( )

(對、錯)

正確答案:錯

答案解析:

因托運人托運貨物的過錯造成多式聯運經營人損失的，即使托運人已經轉讓多式聯運單據，托運人仍然應當承擔損害賠償責任。

承攬合同是諾成、有償、雙務、非要式合同，具有以下特征：

也可以是腦力勞動成果;既可以是物，也可以是其他財產。

2.承攬合同的標的物具有特定性。承攬合同是為了滿足定作人的特殊要求而訂立的，因而定作人對工作質量、數量、規(guī)格、形狀等的要求使承攬標的物特定化，使它同市場上的物品有所區(qū)別，以滿足定作人的特殊需要。

3.承攬人工作具有獨立性。承攬人以自己的設備、技術、勞力等完成工作任務，不受定作人的指揮管理，獨立承擔完成合同約定的質量、數量、期限等責任，在交付工作成果之前，對標的物意外滅失或工作條件意外惡化風險所造成的損失承擔責任。故承攬人對完成工作有獨立性，這種獨立性受到限制時，其承受意外風險的責任亦可相應減免。

4.承攬合同具有一定人身性質。承攬人一般必須以自己的設備、技術、勞力等完成工作并對工作成果的完成承擔風險。承攬人不得擅自將承攬的工作交給第三人完成，且對完成工作過程中遭受的意外風險負責。但是如果經過定做人的同意，承攬人可以將承攬的主要工作交由第三人，但注意的是工程成果承攬人還是要負責的人。

承攬合同具有多種多樣的具體形式。按照合同法第251條[1]的規(guī)定，承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作，因而也就有相應類型的合同。

5.承攬合同是諾成合同、有償合同、雙務合同。

6.承攬合同強調履行的協作性。

7.承攬合同的雙方是相互獨立的責任主體。