合同是適應(yīng)私有制的商品經(jīng)濟(jì)的客觀要求而出現(xiàn)的，是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式。合同是適應(yīng)私有制的商品經(jīng)濟(jì)的客觀要求而出現(xiàn)的，是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式。合同的格式和要求是什么樣的呢？下面我就給大家講一講優(yōu)秀的合同該怎么寫，我們一起來了解一下吧。

加工合同書篇一

定作方(乙方)：_________

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)

第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)

第三條加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)

第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料

第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸

第六條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間

______________________________。

第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應(yīng)于_________年_________月_______日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

第八條甲方的違約責(zé)任

1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

4.甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。

5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________%的違約金。

6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

第九條乙方的違約責(zé)任

1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值_________%的違約金。

3.乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

5.乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十條聲明及保證

(一)甲方：

1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

(二)乙方：

1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第十一條保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為___年

一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。

第十二條不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭、動(dòng)亂、政府行為等。

如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。

第十三條通知

1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。

2.各方通訊地址如下：_____________________________________。

3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_____日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。

第十四條爭議的處理

1.本合同受_________國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決

(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第十五條解釋

本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。

第十六條補(bǔ)充與附件

本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第十七條合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_______年______月______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力;合同副本_____份，送_________留存一份。

承攬方(蓋章)：_________定作方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_____法定代表人(簽字)：_____

地址：___________________地址：___________________

_________年______月____日_________年______月____日

簽訂地點(diǎn)：_______________簽訂地點(diǎn)：_______________

加工合同書篇二

合同編號：______________

承攬人：_______________________________

法定住址：_____________________________

法定代表人：___________________________

職務(wù)：_________________________________

委托代理人：___________________________

身份證號碼：___________________________

通訊地址：_____________________________

郵政編碼：_____________________________

聯(lián)系人：_______________________________

電話：_________________________________

傳真：_________________________________

帳號：_________________________________

電子信箱：_____________________________

定作人：_______________________________

法定住址：_____________________________

法定代表人：___________________________

職務(wù)：_________________________________

委托代理人：___________________________

身份證號碼：___________________________

通訊地址：_____________________________

郵政編碼：_____________________________

聯(lián)系人：_______________________________

電話：_________________________________

傳真：_________________________________

帳號：_________________________________

電子信箱：_____________________________

雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)

定作物名稱

型號

規(guī)格

質(zhì)量要求

計(jì)量單位

數(shù)量

加工費(fèi)

單位

總價(jià)?

第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)

定作物名稱

完工時(shí)間

檢驗(yàn)時(shí)間和地點(diǎn)

檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方法

包裝標(biāo)準(zhǔn)

包裝費(fèi)承擔(dān)?

第三條加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)

定作物名稱

交付時(shí)間

交付地點(diǎn)

運(yùn)輸方法

運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)

加工合同書篇三

供方（全稱）：___________________

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務(wù)：____________

需方（全稱）：____________________________________

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務(wù)：____________

根據(jù)《民法典》規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。

一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交提貨日期：

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法及地點(diǎn)：

三、原材料來源及互利方法：

四、交（收）貨方法、地點(diǎn)及運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān)：

五、貨款結(jié)算時(shí)間及方法：

六、包裝要求及包裝物回收辦法、費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

七、經(jīng)濟(jì)責(zé)任：

八、其他：

九、供需雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機(jī)關(guān)查實(shí)證明，可免予承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時(shí)，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效，并報(bào)雙方業(yè)務(wù)主管部門備案。

十一、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)按《民法典》有關(guān)規(guī)定，向合同仲裁機(jī)關(guān)提出書面申訴，要求調(diào)解、仲裁處理。

十二、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，副本____份，送雙方業(yè)務(wù)主管部門、銀行各一份，工商行政管理機(jī)關(guān)二份。

十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

供方：________________________

代表人：________

____年____月____日

需方：________________________

代表人：________

____年____月____日

加工合同書篇四

甲方：____________________（定做方）

乙方：____________________（承攬方）

雙方本著互惠互利，協(xié)商一致的原則，達(dá)成合同條款如下：

一、甲方權(quán)利和義務(wù)

2.甲方對乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(fèi)（____元/㎡），拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。

二、乙方的權(quán)利和義務(wù)

1.通過考察同意后，自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方自己負(fù)責(zé)。

2.乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，需經(jīng)廠方同意方可進(jìn)行，否則按違約處理。

三、違約條款

1.甲方違背合同第一條（2款）時(shí)以（____元/㎡）的1倍支付乙方違約金。

2.乙方外購材料摻雜使假，私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時(shí)，按每平方米____元的1倍支付甲方違約金。

四、本合同有效期____月，____年____月____日起至____年____月____日止。

本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。

五、本合同一式兩份，并有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效。

甲方：________________________

乙方：________________________

________年________月________日

加工合同書篇五

合同編號：__________

甲方：___________________

乙方：___________________

甲方生產(chǎn)的產(chǎn)品委托乙方進(jìn)行輻照加工處理(保鮮滅菌)，經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：

一、甲方將產(chǎn)品送到乙方倉庫指定地點(diǎn)，并附送貨單，由乙方進(jìn)行登記，乙方出具收獲單，甲方在原則上提前一周將送貨計(jì)劃報(bào)乙方，若有特殊情況提前兩天通知，乙方須按甲方要貨時(shí)間，及時(shí)安排輻照量，確保甲方按時(shí)提貨。

二、乙方負(fù)責(zé)對甲方的產(chǎn)品進(jìn)行輻照，使產(chǎn)品微生物在負(fù)載達(dá)甲方所提內(nèi)控要求(輻照后細(xì)菌總數(shù)小于_________個(gè)/克，大腸菌群小于_________個(gè)/100克)，并出具檢驗(yàn)證明，若輻照后在包裝無破損情況下，兩個(gè)月內(nèi)發(fā)現(xiàn)微生物不合格現(xiàn)象，雙方協(xié)商解決，如確系乙方負(fù)責(zé)，乙方負(fù)責(zé)復(fù)照。

三、輻照費(fèi)

品項(xiàng)

單價(jià)(________元/噸)

輻照費(fèi)提貨時(shí)結(jié)清，乙方同時(shí)出具加工業(yè)的稅票。雙方另有約定的按約定執(zhí)行。

四、產(chǎn)品裝卸由乙方解決。裝卸過程中不得發(fā)生紙箱的破裂和壓扁現(xiàn)象，甲方發(fā)往乙方之產(chǎn)品，乙方應(yīng)由專人管理批次并負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)保管，若有遺失，乙方須按實(shí)際價(jià)格賠償。

五、如遇有爭議的問題時(shí)，雙方本著互諒互讓精神友好協(xié)商解決，不得單方違約或終止協(xié)議。

六、未盡事宜在協(xié)議執(zhí)行過程中加以充實(shí)、完善。

七、另行約定：___________________。

八、本合同一式_________份，自簽定之________日起有效期_________年。

甲方：___________________________

帳號：_________________________

_________年_______月_______日

乙方：_____________________

帳號：_________________________

_________年_______月_______日

加工合同書篇六

甲方_________與乙方_________簽訂條款如下：

1.產(chǎn)品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格及交貨日期等如下表規(guī)定

2.交貨辦法

(1)交貨地點(diǎn)：______________________________________________________。

(2)運(yùn)輸：由甲代辦，但一切運(yùn)雜費(fèi)用等由乙負(fù)責(zé)，甲交運(yùn)日期即為交貨日期。

3.付款辦法

貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或?qū)螕?jù)寄交乙方，乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方。

4.驗(yàn)收辦法

乙應(yīng)派員到甲倉庫驗(yàn)收，如不能派員驗(yàn)收，甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量代為檢驗(yàn)。

5.附則

(1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意，雙方另行簽訂合同。

(2)在執(zhí)行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以____罰金賠償對方損失

(3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。

(4)本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。

(5)貨物運(yùn)達(dá)站__________________________________________。

(6)收貨人______________________________________________。

(7)合同糾紛的處理______________________________________。

甲方(蓋章)：____________乙方(蓋章)：____________

代表人(簽字)：__________代表人(簽字)：__________

開戶銀行：________________開戶銀行：________________

帳號：____________________帳號：____________________

電話：____________________電話：____________________

_________年____月_______日_________年____月_______日

簽訂地點(diǎn)：________________簽訂地點(diǎn)：________________

加工合同書篇七

定做方：(簡稱甲方)

承攬方：______________鋼構(gòu)有限責(zé)任公司(簡稱乙方)

根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程實(shí)際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

一、加工制作內(nèi)容：

1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項(xiàng)目全稱為_____________________。

2、制作內(nèi)容：_______________________________________________________。

1)主鋼構(gòu)：由定做方提供鋼板材質(zhì)：___________;系列___________;噸位：___________;單價(jià)約___________;

2)次鋼構(gòu)材質(zhì)：___________;噸位：___________;單價(jià)約___________;

3)其他：以上單價(jià)主構(gòu)件進(jìn)行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。

二、合同價(jià)款及結(jié)算方式：

1、合同總價(jià)暫定為___________，(大寫)______________________(以實(shí)際決算為準(zhǔn))。

2、合同簽訂當(dāng)日甲方付___________，(大寫)______________________給乙方作為合同定金(最后一次提貨時(shí)抵充貨款，如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。

3、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清，否則不得提貨。

三、質(zhì)量要求：

1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范gb5025-20__)認(rèn)真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。

2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。

3、要求第三方檢測單位為：

1)檢測內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實(shí)驗(yàn)□超聲波探傷檢測□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗(yàn)□

2)其他檢測項(xiàng)目：

3)試驗(yàn)檢測費(fèi)用：合同價(jià)格□甲方自理□

四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間：

1、交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。

2、交貨時(shí)間：_______年___月___日開始提貨。

五、包裝及運(yùn)輸：

1、乙方負(fù)責(zé)裝車，裝車時(shí)應(yīng)按照規(guī)定要求進(jìn)行裝運(yùn)。要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運(yùn)輸工程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費(fèi)含在合同價(jià)內(nèi)。

2、甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實(shí)施(具體要求由甲方在發(fā)運(yùn)前另行交底)。

3、運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。

六、雙方權(quán)利及義務(wù)：

1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙兩套，并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。

2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時(shí)給予解答，并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。

4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。

七、違約責(zé)任：按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。

九、附則：

1、本合同_____式_____份，雙方各執(zhí)_____份。

2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。

3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另補(bǔ)充合同。

甲方(蓋章)：

委托代理人：

聯(lián)系方式：

開戶行：

賬號：

_______年___月___日

乙方(蓋章)：__________鋼構(gòu)有限責(zé)任公司

委托代理人：

聯(lián)系方式：

開戶行：

賬號：

加工合同書篇八

合同編號：_____________

簽訂日期：_____________

簽訂合同單位：____________________（以下簡稱定作方承攬方）

經(jīng)雙方協(xié)商同意，訂立合同如下：

承攬人按下表完成定作人要求的任務(wù)：

產(chǎn)品名稱

型號規(guī)格

單位

數(shù)量

加工費(fèi)

單價(jià)

金額

定作人按下表供應(yīng)原材料：(略)

定作方：

單位名稱（章）

單位地址

法定代表人

委托代理人

電話

電掛

開戶銀行

賬號

編碼

承攬方：

單位名稱（章）

單位地址

法定代表人

委托代理人

電話

電掛

開戶銀行

賬號

編碼

鑒（公）證意見：

經(jīng)辦人

鑒（公）證機(jī)關(guān)（章）

（注：除國家另有規(guī)定外，鑒（公）證衽自愿原則）

年?月?日

有效期限____________至_______年______月______日

加工合同書篇九

承攬方（甲方）：____________________________

地址：____________電話：____________

法定代表人：____________

定作方（乙方）：____________________________

地址：____________電話：____________

法定代表人：____________

定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條?加工成品

第二條?加工成品質(zhì)量要求

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

1、（用承攬方原料完成工作的）承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。

2、（用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額）定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3、交（提）原材料等物品日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

第五條價(jià)款或酬金

價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

第七條?交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

1、交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2、交（提）定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第九條?運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第十條?轉(zhuǎn)包

1、乙方（同意或不同意）將定作物的主要工作交由第三人完成；

2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的：

（1）乙方可以交由第三人完成的工作包括：

（2）乙方應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé)。

3、乙方未經(jīng)甲方同意將主要工作交由第三人的，甲方有權(quán)解除合同。

4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé)。

第十一條?其他約定

第十二條?承攬方的違約責(zé)任

1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補(bǔ)交等），應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____?元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照?中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

第十三條?定作方的違約責(zé)任

1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條?不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條?糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成按（?）項(xiàng)處理：

1、向仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁；

2、向人民法院起訴。

本合同自____?年____?月____?日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，做出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份，正副本具有同等法律效力。

定作方：

代表人：

______年____月____日

承攬方：

代表人：

_______年____月____日

加工合同書篇十

合同編號：______________

定作方：_______________________

承攬方：_______________________

簽訂地點(diǎn)：_____________________

簽訂時(shí)間：_____年_____月_____日

一、品名或項(xiàng)目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨期限

（注：空格如不夠用，可以另接。）

二、定作方帶料

（注：空格如不夠用，可以另接。）

三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

────────────────────

四、承攬方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限

────────────────────

五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

────────────────────

六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限

────────────────────

七、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

────────────────────

八、交（提）貨方式及地點(diǎn)

────────────────────

九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時(shí)間

────────────────────

十、結(jié)算方式及期限

────────────────────

十一、違約責(zé)任

────────────────────

十二、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件

────────────────────

十三、解決合同糾紛的方式

────────────────────

十四、雙方協(xié)商的其它條款

────────────────────

有效期限：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

監(jiān)制部門：__________ 印制單位：____________________

加工合同書篇十一

定作方：____________

承攬方：____________

簽訂地點(diǎn)：

簽訂時(shí)間： 年 月 日

一、品名或項(xiàng)目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨期限

定作物品 價(jià)款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限

規(guī)格型號計(jì)量單位數(shù) 量

名或項(xiàng)目 單價(jià)總金額合計(jì)

二、定作方帶料

三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

四、承攬方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限

五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限

七、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

八、交(提)貨方式及地點(diǎn)

『該文章由法律快車合同范本頻道(第一§范┆文網(wǎng))整理。』

九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時(shí)間

十、結(jié)算方式及期限

十一、違約責(zé)任

十二、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件

十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴

十四、雙方協(xié)商的其它條款

定作方 承攬方

單位名稱(章) 單位名稱(章)

單位地址： 單位地址：

法定代表人： 法定代表人：

年月日 年月日

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

加工合同書篇十二

甲方：

乙方：

為維護(hù)甲乙雙方合法權(quán)益，根據(jù)《_____》，《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)定，雙方協(xié)商一致，簽訂以下合同：

一、 工程名稱：_________?黃金國際

二、 工程地點(diǎn)：_________縣孤山街原勞動(dòng)局地段

三、 工程內(nèi)容：_________?黃金國際小區(qū)2#、5#、6#、7#、8#五棟住宅樓（5#，6#一二層為商鋪），塑鋼窗，紗窗制作和安裝。

四、 承包方式：包工包料，塑鋼窗中標(biāo)價(jià)格包括合同范圍內(nèi)的材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、人工費(fèi)、檢測試驗(yàn)費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、稅費(fèi)、水電使用費(fèi)、風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)等全部費(fèi)用。

五、 合同綜合價(jià)格：本合同為含稅等費(fèi)用固定價(jià)格合同，綜合價(jià)格不隨市場材料價(jià)格變化升高或降低，以中標(biāo)價(jià)格為本工程的價(jià)格。

六、 合同工期:合同簽訂后乙方要及時(shí)與項(xiàng)目部聯(lián)系，根據(jù)施工進(jìn)度控制好加工制作的時(shí)間，乙方接到通知后迅速組織人員進(jìn)場施工，自開工之日起15天內(nèi)完成窗框和固定玻璃的安裝，窗扇按照甲方確定的截止時(shí)間之前安裝完畢。

七、 付款條件及方式：

1、 向甲方出具的貨物稅務(wù)發(fā)票必須正式合法，且應(yīng)保證甲方在使用時(shí)不受第三方的指控，結(jié)算工程數(shù)額以雙方簽字認(rèn)可的實(shí)測數(shù)量為準(zhǔn)，本工程款全部抵頂房子（南沿街一套，住房一套）多退少補(bǔ)。

2、 辦理完按揭手續(xù)，加工制作單位開出當(dāng)?shù)氐囟惥值亩悇?wù)發(fā)票。

八、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1、 乙方所施工的項(xiàng)目必須完全達(dá)到國家檢測標(biāo)準(zhǔn)及合同規(guī)定的質(zhì)量規(guī)格和性能要求。如因乙方私自使用不合格材料，造成建設(shè)單位損失，由乙方承擔(dān)建設(shè)單位的損失。

2、 乙方在對塑鋼窗加工制作過程中，要按_________縣質(zhì)監(jiān)站對塑鋼窗有關(guān)規(guī)定和要求辦理，并承諾保證在工程竣工驗(yàn)收時(shí)一次驗(yàn)收合格。

3、 乙方在施工準(zhǔn)備，窗口安裝、玻璃安裝、施工工藝要按本合同附件“塑鋼窗制作技術(shù)去做，達(dá)到門窗安裝質(zhì)量要求。

4、 塑鋼窗各種材料參數(shù)達(dá)到節(jié)能65%標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求。 乙方承擔(dān)全部檢測試驗(yàn)費(fèi)用，并保證檢測試驗(yàn)合格，無合格的檢測實(shí)驗(yàn)報(bào)告，不予結(jié)算，并承擔(dān)給甲方帶來的全部損失。

5、 推拉窗安裝推拉紗窗，保證牢固不掉落。 窗框四周縫隙用聚氨酯發(fā)泡密封，填滿充實(shí)，牢固可靠。 合同簽訂后，塑鋼窗招標(biāo)時(shí)“推拉窗型圖”再對照設(shè)計(jì)圖紙和項(xiàng)目部，工程部進(jìn)行審核，雙方認(rèn)為無問題，經(jīng)甲方項(xiàng)目部經(jīng)理在窗型圖上簽字后進(jìn)行制作和安裝。

九、 驗(yàn)收方式：甲方或者甲方委托的單位負(fù)責(zé)對乙方所使用的材料、品牌、規(guī)格及施工質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，工程竣工驗(yàn)收完畢后，由監(jiān)理公司，甲方和總承包單位對工程質(zhì)量進(jìn)行共同驗(yàn)收，并對乙方提供的工程量進(jìn)行核實(shí)，確定最終工程量，以該工程量進(jìn)行結(jié)算。如所用材料被證明存在缺陷，包括潛在的缺陷或檢查實(shí)驗(yàn)確定的缺陷，甲方有權(quán)憑有關(guān)證明文件向乙方提出索賠。甲方抽查（進(jìn)行破壞性試驗(yàn)），不符合國標(biāo)要求和合同規(guī)定的材料，堅(jiān)決進(jìn)行退場處理，不得使用否則造成損失由乙方全部承擔(dān)。

十、 塑鋼窗所用甲方指定的材料由乙方擇機(jī)訂購，避免漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

十一、甲乙雙方權(quán)利與義務(wù)

1、 甲方承諾

① 為乙方提供良好的工作環(huán)境，及時(shí)協(xié)調(diào)處理乙方在現(xiàn)場遇到的各種問題。

② 為乙方提供圖紙，并審查乙方提供的施工資質(zhì)等。

③ 在乙方生產(chǎn)塑鋼窗過程中，甲方要加強(qiáng)現(xiàn)場檢查與監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。

④ 甲方承諾自覺遵守物資采購招標(biāo)文件內(nèi)容。

2、 乙方承諾

① 接到甲方通知后，未按照約定時(shí)間進(jìn)行施工，或者因工程質(zhì)量達(dá)不到協(xié)議要求，甲方有權(quán)單方面解除合同，更換施工隊(duì)伍，所發(fā)生的一切損失費(fèi)由乙方承擔(dān)，不合格工程不予結(jié)算，若返工乙方承擔(dān)因乙方責(zé)任帶來的所有經(jīng)濟(jì)損失。

② 供應(yīng)貨物不符合本合同要求，甲方有權(quán)拒收，因此給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)。

③ 不得將承攬的塑鋼窗工程轉(zhuǎn)讓給第三方施工。

④ 進(jìn)入施工現(xiàn)場所需的水、電、住等問題，由乙方自行處理，甲方幫助協(xié)調(diào)。

⑤ 不能按照合同約定準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行施工而影響工期，甲方有權(quán)要求賠償，因此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)。

⑥ 竣工驗(yàn)收時(shí)負(fù)責(zé)所施工項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收，承擔(dān)期間所發(fā)生的一切費(fèi)用，保證一次驗(yàn)收合格，未達(dá)到合格工程的除了承擔(dān)返工整改費(fèi)用外，并承擔(dān)合同工程款5%的違約金，并扣除履約保證金。

⑦ 按甲方要求向甲方提供合法有效的質(zhì)量證明文件及施工過程中的技術(shù)資料。

⑧ 必須按照雙方約定的工期完成約定工程項(xiàng)目，每拖延一天支付甲方壹仟元違約金。

⑨ 進(jìn)場施工前需要與甲方簽訂“安全施工措施保證書”若乙方在施工過程中不加強(qiáng)對施工人員進(jìn)行安全教育，遵守安全規(guī)范，制定安全方案，采取安全管理措施，確保每個(gè)職工在保證安全的情況下進(jìn)行施工。若不重視安全，違章作業(yè)，乙方同意為發(fā)生的一切傷亡事故承擔(dān)全部責(zé)任并賠償一切經(jīng)濟(jì)損失。

⑩ 自行協(xié)調(diào)與政府部門的塑鋼窗合同業(yè)務(wù)，甲方可以協(xié)調(diào)配合，但是所有費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

11）不按本合同約定提交貨物所發(fā)生的任何費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)，甲方對此所引起的變動(dòng)不予確認(rèn)。

12）不能按照國家規(guī)范，圖紙及合同約定進(jìn)行加工制作與施工，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量差，工期時(shí)間長，甲方有權(quán)要求賠償因此造成的經(jīng)濟(jì)損失。

甲方_________乙方_________

_________年_________月_________日

加工合同書篇十三

簽約地點(diǎn)：

簽訂日期：

甲方（買方）：

乙方（賣方）：

經(jīng)協(xié)商，甲乙雙方就?事項(xiàng)，達(dá)成以下協(xié)議，并同意按《民法典》及相關(guān)法律法規(guī)恪守履行。

一、按甲方要求，乙方為甲方生產(chǎn)：

序名?稱圖?號數(shù)量備?注

二、合同總價(jià)款（含稅票）

人民幣?（rmb￥）

三、付款方式

合同簽定日內(nèi)付總價(jià)款%，即rmb￥元；

產(chǎn)品交付后日內(nèi)付總價(jià)款%，即rmb￥元。

四、交收方式

1、乙方交付前，應(yīng)按規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并開具合格證明；甲方在收到產(chǎn)品后按同樣標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收或確認(rèn)，并應(yīng)在?日內(nèi)（難以驗(yàn)收的隱蔽瑕疵除外）予以反擴(kuò)甲方享有向乙方提出質(zhì)量異議的權(quán)利，乙方應(yīng)承擔(dān)修復(fù)、退換及賠償責(zé)任。

2、包裝及運(yùn)送

2.1?產(chǎn)品的包裝及運(yùn)輸，應(yīng)符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，由乙方負(fù)責(zé)在?年?月

?日前送達(dá)。（聯(lián)系人：電話：?）；

2.2?包裝和運(yùn)輸費(fèi)用已在產(chǎn)品價(jià)格中包含。如乙方需回收包裝物時(shí)，甲方將免費(fèi)提供保管、儲(chǔ)存條件，但運(yùn)輸費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。

五、售后服務(wù)

在質(zhì)量保證期內(nèi)出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到通知后小時(shí)內(nèi)做出響應(yīng)，并予以解決。

六、保密約定

1、甲方承諾對乙方的產(chǎn)品制造過程及企業(yè)秘密不得向第三方泄漏（業(yè)務(wù)推介和廣告宣傳除外）；

2、乙方保證合同規(guī)定的甲方產(chǎn)品（含技術(shù)資料及專用工、模具）的擁有權(quán)，不經(jīng)甲方同意不得向第三方提供。

七、違約責(zé)任

1、甲方按合同規(guī)定期限付款。如果延期，參照中國人民銀行關(guān)于金融機(jī)構(gòu)計(jì)收貸款利息標(biāo)準(zhǔn)支付違約金；

2、乙方延期交付時(shí)，應(yīng)按合同總額的%乘以逾期天數(shù)向甲方支付違約金，逾期超過?天的，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方賠償損失，賠償額為本合同總額的%。

八、附加說明

1、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，雙方簽字、蓋章有效。合同執(zhí)行中的附加或更改，應(yīng)以補(bǔ)充協(xié)議或說明的形式，并由雙方授權(quán)代表簽字、加蓋公章。

2、本合同附件?，與本合同具有同等效力。

3、發(fā)生合同爭執(zhí)，應(yīng)通過協(xié)商加以解決；協(xié)商不成，可向合同簽字地人民法院提出起訴。

甲方：

住所：

郵編：

委托代理人：

電話：

傳真：

開戶行：

賬號：

稅號：

乙方：?

住所：?

郵編：

委托代理人：

電話：

傳真：

開戶行：?

賬號：

稅號：