現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強，越來越多事情需要用到合同，合同協(xié)調(diào)著人與人，人與事之間的關系。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？這里我整理了一些優(yōu)秀的合同范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

購銷合同欠款起訴狀怎么寫篇一

被告：_______________有限公司，住所地：____________________，聯(lián)系電話：____________________。

法定代表人：_______________ 職務：______________，聯(lián)系電話：______________。

訴訟請求：

1、依法判決被告支付工程款___________元及利息___________元;

2、本案訴訟費用由被告承擔。

事實和理由

______年______月______日和______年______月______日原告與被告______有限公司分別簽定《____________設備施工合作合同》與《合作協(xié)議》，由原告負責______地區(qū)的____________工程施工及系統(tǒng)維護。______年______月______日原告____________有限公司確認______工程款為______元, ______年______月______日確認______工程款為______元，合計總價款為______元。原告在合同約定期限內(nèi)完成工程，現(xiàn)已投產(chǎn)使用。被告____________有限公司曾于______年______月______日給付______合同部分工程款______元，______年______月______日給付______合同部分工程款______元，剩余工程款______元至今未付。原告曾多次催要，被告以各種理由推脫，拒絕支付，。

綜上所述，根據(jù)《民法典》、《公司法》的相關規(guī)定特依法向貴院提起訴訟，懇請依法予以受理。

此致

________________人民法院

具狀人：_______________

_________年_________月_________日

購銷合同欠款起訴狀怎么寫篇二

原告：__________________身份證號碼：_________________住所地：_________________電話：__________________

被告：__________________身份證號碼：_________________住所地：_________________電話：__________________

訴訟請求：_________________

1、判令被告償還借款本金_______________元、利息_____________元;

2、判令被告承擔訴訟費用。

事實與理由：______________

此致

___________人民法院

原告人：_____________

__________年_____月_____日

購銷合同欠款起訴狀怎么寫篇三

原告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：________________,電話：________________

被告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：________________,電話：________________

起訴請求：

請求通過法律途徑由被告人支付原告為其裝修房余款________元人民幣。

事實與理由：

________年秋季八、九月份，原告與鄰村________及其妻子受被告委托，為其裝修房子四間，油漆門窗________間，工料全包，當年九月底完工被告驗收無誤后雙方確定工料合計________元人民幣。做工期間被告付材料費________元整，完工后被告說銀行存款未到期只支付________元整，一直到________年________月份被告又支付________元整。后原告多次向被告追討剩余款均遭到被告無理回絕，拒不付款給原告。

此致

________市人民法院

起訴人

________年________月________日