隨著人們法律意識的加強，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關系，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。合同對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇合同。下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。

廣告牌畫面噴繪安裝合同篇一

乙方：

依照《民法典》及《中華人民共和國廣告法》等相關法規(guī)，就甲方委托乙方進行廣告牌噴繪安裝等一系列事宜，在自愿、平等、互利的基礎上，經(jīng)雙方協(xié)商一致，共同訂立以下合同條款。

一、項目類別(名稱)：xx公司戶外廣告牌畫面噴繪，以及跟蹤維護、保修。

二、合同期限：20×年月日到 20× 年 月日。

三、單價協(xié)議：

1、城區(qū)部分：

2、城郊部分：包含高速路段、機場周邊等區(qū)域2。2元/平方米;100平方以內(nèi)按2。5元/平方。

3、夷陵區(qū)部分：

4、當陽市3元/平方米;

5單次掛招商廣告200元/次。 縣城另算。

6、其他區(qū)域以協(xié)商價格為標準。

四、費用及支付方式：

以第三條協(xié)議確定的單價以及安裝的實際面積為標準，進行月結。于次月15日以前結清。

五、資質(zhì)提供

經(jīng)雙方約定，乙方提供為完成本合同所需文本資料：

1、營業(yè)執(zhí)照。

2、稅務登記證。

3、組織機構代碼證。

4、法人代表身份證。

5、操作工人保險。

六、質(zhì)量驗收：

1、乙方噴繪安裝要檢查廣告畫面的整潔、美觀、拼接完整;(拼接由噴繪公司負責)

2、乙方須對廣告畫面安裝后進行跟蹤維護，吹松吹散主動修復;

七、甲方權利義務

1、甲方有對乙方所懸掛畫面內(nèi)容審批的責任;

2、甲方必須根據(jù)相應規(guī)定，按時支付乙方戶外廣告牌安裝維修費用，不得拖延，不得非法扣減。

八、乙方權利義務：

1、乙方應當按照約定保守甲方相關商業(yè)機密、及時完成工作并向甲方交付工作成果和驗收單。

2、乙方在施工中應做到文明、安全施工，施工完畢后將現(xiàn)場周圍清掃干凈;在操作過程中遇到自身無法協(xié)調(diào)解決的問題或意外狀況，需及時與甲方或相關部門溝通。確保施工中的操作安全和交通安全，施工過程中出現(xiàn)的一切安全事故均由乙方負責。

3、乙方不得轉包和擅自分包，乙方應保證其所選任或雇請的工作人員具有相關的工作資質(zhì)。

4、乙方在工作過程中發(fā)生的工傷事故或其他內(nèi)外部糾紛，由乙方自行處理并承擔全部責任。

5、乙方應按當?shù)卣坝嘘P部門規(guī)定進行施工場地標準化管理，因管理不到位引起的一切處罰和損失由乙方自行承擔。

6、乙方在安裝施工過程中不對廣告牌主體結構造成損壞，若有損壞應按原樣恢復或賠償。

7、乙方應在甲方規(guī)定的時間內(nèi)完成安裝工作及時提交驗收報告。

八、違約責任：

1、甲乙雙方在簽訂合同后無故單方終止合同，違約方應承擔合同金額50%的違約金。

2、乙方交付的工作成果不符合本合同約定，或不符合國家強制性標準，甲方有權有要求乙方重做，更換，或相應減少價款。由此給甲方造成損失的，由乙方負責賠償。

九、風險責任承擔

乙方在制作安裝過程中及保修保質(zhì)期內(nèi)，應當保證安全作業(yè)，杜絕安全責任事故的發(fā)生，乙方制作安裝人員和乙方雇請人員的安全責任事故由乙方承擔責任，構成對第三人侵權責任的，由乙方承擔責任。

十、合同爭議解決方法：

雙方因合同事宜發(fā)生爭議，可及時協(xié)商，協(xié)商不成的向甲方所在地人民法院起訴。

十一、其它約定：

乙方應于簽訂合同之日起一月內(nèi)提供相應的公司資質(zhì)證明本合同經(jīng)雙方簽章即其法律效力，未盡事宜，雙方可協(xié)商訂立補充條款，經(jīng)雙方簽章后，與主合同有同等效力。本合同附件及補充協(xié)議與主合同有同等效力。

本合同壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份，雙方簽字蓋章后即生效。

甲 方： 乙 方：

委托代理人： 委托代理人： 聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式：

年 月 日 年 月 日

廣告牌畫面噴繪安裝合同篇二

甲方: (以下簡稱甲方) 乙方: (以下簡稱乙方)

一?項目概況

2、安裝地點:以每次實際安裝的地點為準

3、項目內(nèi)容：乙方根據(jù)甲方要求，獨立負責廣告牌的安裝工作。

二、承攬方式和安裝費用

乙方承攬甲方一年內(nèi)的廣告牌安裝項目，期間乙方全權負責廣告牌的安裝，時間從合同簽訂之日算起。

三、安裝費結算方式

分次給付安裝費用。

乙方廣告牌安裝好后，通知甲方驗收。甲方應在驗收合格后一次性付清該次的安裝費用。

四、安裝方式及質(zhì)量、安全要求

1、乙方包工包料，包質(zhì)量包安全，負責廣告牌安裝的整個過程。

2、乙方保證廣告牌安裝符合國家規(guī)定的戶外廣告標準及相關的質(zhì)量標準，并保證廣告牌結構達到設計強度的要求。

五、制作、安裝工期

1、乙方應在雙方協(xié)商的時間內(nèi)完成廣告牌的安裝工作，并通知甲方驗收。若驗收不合格，乙方應在接到甲方驗收不合格的通知之日起次日內(nèi)返工，并通知甲方再次驗收。

2、在乙方安裝廣告牌期間，因甲方單方面的原因?qū)е挛窗春贤s定而造成乙方無法按期完工，責任由甲方負責，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、臺風等自然災害，由雙方協(xié)商順延工期。

六、雙方權利與義務

1、甲方應向乙方提供待安裝的廣告牌

2、廣告牌安裝的施工過程中所出現(xiàn)的一切安全事故，造成的經(jīng)濟損失和人員傷亡的責任均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。

3、嚴格按照雙方的約定安裝廣告牌，因廣告牌安裝引起的所有事宜，均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。

4、乙方應當保證其安裝的材料及施工程序符合國家標準或行業(yè)標準，保證所提供的鋼制材料質(zhì)量符合國家標準。

5、乙方應當確保安全施工，乙方所有施工工作人員之用工手續(xù)、保險手續(xù)均由乙方自行負責，因廣告牌施工而發(fā)生之工傷責任、致人損害的人身賠償、財產(chǎn)賠償責任由乙方負責。

七、其他事項

1、雙方在執(zhí)行合同中，若發(fā)生爭議協(xié)商不成，任何一方均可向合同鑒定地的人民法院提出訴訟。

2、本合同若有未盡事宜，雙方另簽補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具同等法律效力，若補充協(xié)議與本合同不一致的，以補充協(xié)議為準。

3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效，一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。

甲方簽字：(蓋章) 聯(lián)系電話：年 月 日

乙方簽字：蓋章) 聯(lián)系電話：(年 月 日 日

廣告牌畫面噴繪安裝合同篇三

承攬方：

定作方：

定作方委托承攬方加工單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工 成品 編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量

第二條 加工成品質(zhì)量要求：

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。

1.原材料等物品交(提)日期計算，雙方協(xié)商。

第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3.承攬方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 總價款為 合同簽訂后，訂作商付給承攬方 元(即總價款的 %)，在加工量達到 %，定作方付給承攬方 元(即總價款的 %)，在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方 元(即總價款的 %)，預留 元作為質(zhì)保金一年后付清。 (價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為，時間為簽訂合同之日起計算日。

交提定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結算方式及期限

第十一條 其它

(如： .根據(jù)國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

第十二條 承攬方的違約責任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條___在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份，交__(如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

定作方： (蓋章) 承攬方： (蓋章)

代表人： (蓋章) 代表人： (蓋章)

地址： 地址：

電話： 電話：

開戶銀行： 開戶銀行：

帳號： 帳號：

年 月 日訂

廣告牌畫面噴繪安裝合同篇四

法人代表：陳件根

承包方： (以下簡稱乙方) 住所地：

身份證號碼：

一、履約保證金

合同簽訂時乙方須繳納履約保證金 元。

二、承攬經(jīng)營范圍

見彩圖及制作清單，乙方現(xiàn)場制作包安裝。

三、承攬結算方式

1、結算價款：廣告牌制作費4300元。

2、制作完工驗收合格后，按甲方規(guī)定給予付款。

四、雙方的權利和義務

1、乙方必須服從甲方的管理，遵守甲方的各項規(guī)章制度，維護甲方的企業(yè)形象和服務品質(zhì)。

2、乙方應依據(jù)國家相關法律法規(guī)，做到安全施工，文明經(jīng)營，并承擔經(jīng)營過程中所發(fā)生的一切安全事故民事賠償責任，甲方不承擔任何責任。

五、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，未盡事宜協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字蓋章生效。

甲方代表簽字(蓋章)：

乙方代表簽字(蓋章)：

年月日：

廣告牌畫面噴繪安裝合同篇五

乙方：

甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就乙方承攬廣告牌(以下簡稱廣告牌)的制作安裝事宜達成如下一致協(xié)議。

第一條：廣告牌制作

1、廣告牌規(guī)格：

2、材質(zhì)：

3、要求:

安裝地點：

第三條：工程造價及支付方式

1.廣告牌制作安裝費(即合同總價款)：

共計人民幣______元，大寫______元整。

2.支付方式：

a.合同簽訂之日,甲方向乙方支付總價款的50%,即______元為預付款。

b.廠內(nèi)制作完成，進入現(xiàn)場組裝時,向乙方支付總價款的30%,即______元為進度款。

c.工程安裝完畢，甲方向乙方支付總價款的17%，即______元為尾款，其余款項為該合同工程質(zhì)量保證金，半年內(nèi)付清。

第四條：工程期限

自合同簽訂甲方預付工程款之日起天。如遇不可抗力因素(如雨、雪、四級以上大風)工期順延。

第五條、雙方權利、義務

1、辦理廣告牌設置、安裝所必須的報批手續(xù)及相關費用。

2、向乙方提供廣告牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工。

3、負責施工現(xiàn)場的樹木、花、草可以移動。

4、按本合同第三條規(guī)定結算廣告牌的制作、安裝費用。

乙方：

1、自甲方通知可以現(xiàn)場澆筑地基起_____日內(nèi)按甲方提供的安裝地點制作施工并安裝完畢。

2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現(xiàn)場條件與施工圖紙方案不符，應及時報請甲方協(xié)商修改確定。

第六條：關于驗收

1.乙方全部制作安裝完工后一周內(nèi)，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工后一周內(nèi)不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質(zhì)量合格。驗收合格，進入保修期。

2.工程質(zhì)量驗收以國家鋼結構施工標準為依據(jù)，廣告結構制作安裝應當牢固，抗風力應達到8級。

第七條、違約責任：

1.甲方未能按本合同第三條規(guī)定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。

2.乙方如無正當理由未能按本合同第四條規(guī)定按時制作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。

4.如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責，乙方不退還預付款。并有權就實際施工情況要求甲方繼續(xù)支付已完部分或全部的制作費。

第八條、保修期限：

1、自驗收合格之日起，乙方制作的工程項目整體質(zhì)保半年。

2、保修期滿后，雙方另簽維修協(xié)議進行維修。

甲方：__________乙方：__________

聯(lián)系電話：________聯(lián)系電話：________

廣告牌畫面噴繪安裝合同篇六

乙方：______________

甲、乙雙方在平等自愿的情況下，經(jīng)協(xié)商一致，根據(jù)及有關法律規(guī)定，簽訂本合同并共同遵守。

1.合作事項：乙方租賃____大樓外墻廣告位，并支付一定的租賃費于甲方。

2.廣告設置地點：____省____市____路____號____大樓外墻，具體位置見22.1《效果圖》。

3.廣告規(guī)格及廣告牌制作形式

3.3大樓正面：____米(寬)________米(高)=____平方米，鋼構架、三面翻和射燈加背膠噴畫。

4.權力與義務

4.1乙方負責廣告位的規(guī)劃和廣告牌形式的設計。

4.2乙方負責廣告牌的設計、建設、安裝、建設所產(chǎn)生的所有費用，和租賃期內(nèi)向城市管理局繳交其規(guī)定的場地占用費。

4.3乙方負責租賃期內(nèi)廣告牌、三面翻機構、廣告畫面、電氣照明系統(tǒng)等申報、安裝及維護，并承擔由此而產(chǎn)生的費用。

4.4乙方負責租賃期內(nèi)廣告牌的一切招商工作，所有收益歸乙方所有。

4.5乙方建設廣告牌時，不得隨意加建或更改經(jīng)由甲乙雙方確定的廣告牌尺寸、廣告牌形式及廣告牌的結構，以免影響建筑物結構，如因現(xiàn)場條件的限制，可建議可行的解決方案，與甲方協(xié)商解決。

4.6乙方與甲方協(xié)商并取得認可后，有權將此廣告牌經(jīng)營權外包給第三方，其不影響本合同的效力。

4.7乙方在租賃期內(nèi)發(fā)布的廣告必須符合《中華人民共和國廣告法》及相關國家法規(guī)，并承擔違反《中華人民共和國廣告法》及相關國家法規(guī)而產(chǎn)生的責任。

4.8乙方確保在同等條件下，____大樓的租戶和業(yè)主擁有優(yōu)先投放廣告的權利。

4.9乙方承擔廣告牌圖紙審核費(______萬元內(nèi))、設計費(______萬元)、鋼結構安裝施工資質(zhì)掛靠費(______萬元內(nèi))、甲方工程師驗收費(______萬元);如在簽訂合同后，因圖紙審核費、甲方工程師驗收費額外增加或甲方的原因而產(chǎn)生其它的費用，乙方無需負責。

4.10甲方有責任協(xié)助公關____省____市城市管理局、____省____市規(guī)劃局等政府行政部門，令該受租賃的廣告位置可按規(guī)定發(fā)布廣告，及協(xié)助乙方獲得該位置的廣告發(fā)布權。

4.11建設期間，甲方有責任協(xié)助乙方創(chuàng)造有利的施工環(huán)境，安排好場地、用電及協(xié)助溝通的人員。

4.12甲方作為建筑物業(yè)主對廣告牌擁有建議權和驗收權。

4.13甲方有義務監(jiān)督廣告牌的運作是否正常，如見不正常，即通知乙方。

4.14甲方有責任在力所能及的情況下，按乙方的請求，設定有利于招商的條件或環(huán)境(如：幫助乙方收集并提供租戶的聯(lián)系資料;介紹租戶給乙方認識;協(xié)助乙方設立招商電話等等)。

4.15甲方享有建筑物業(yè)主的權利，有責任在乙方的付款期內(nèi)以書面的形式向乙方催收場地租賃費，并享有乙方付予的場地租賃費。

6.場地租賃期及租賃費：

6.2場地租賃管理費(含稅價)：______元/年__________年=____________元;即大寫人民幣：__________________。

7.付款方式

7.5其它的租賃款支付方式，依此類推;

8.驗收

8.2驗收合格后，四方各執(zhí)一份驗收報告留底。

9.質(zhì)量保證

9.2乙方須保證戶外廣告設置物及廣告畫面質(zhì)量良好;如在發(fā)布期內(nèi)廣告畫面出現(xiàn)破損或嚴重褪色，乙方應在______個工作日內(nèi)將其修復或更換，并將修復或更換的情況通報甲方;如該廣告牌因不可抗力的因素令發(fā)布受影響，甲方在得到市有關主管部門的認可后，按每延誤一天順延一天廣告位租賃期給乙方;如該廣告牌因意外暫時停止發(fā)布，乙方應及時通知甲方;如該廣告牌在發(fā)布期內(nèi)被政府征用，甲方應及時通知乙方，并與乙方協(xié)商后，方能答復政府，同時甲方還應配合乙方向政府辦理相關費用補償事宜，所有費用補償金歸乙方所有。

9.3廣告照明時間每天不少于______小時(廣告照明時間視季節(jié)而調(diào)整，一般為每日的______—______)。三面翻運轉時間為每天______個小時，即每日的______—______，可視需要而調(diào)整。

10.產(chǎn)權關系

10.1乙方擁有廣告牌在租賃期內(nèi)的產(chǎn)權所有權，

10.2乙方的租賃期滿后，在甲方向乙方支付完廣告牌的剩余價值之前，此廣告牌的所有權仍歸乙方所有，甲方不得擅自處理此廣告牌的租賃權;在甲方向乙方支付完此廣告牌的剩余價值之后，此廣告牌的所有權歸甲方所有，甲方處理廣告牌的任何事項都與乙方無關。

10.3乙方在租賃期內(nèi)和租賃期滿后甲方支付剩余價值前，雖然擁有廣告牌的所有權，但不能因雙方的合作終止而擅自拆卸廣告牌。

10.4廣告牌的所有權和剩余價值的交接只由甲乙雙方操作。

11.租賃期滿處理方式

11.3若乙方的租賃期滿后，甲乙雙方的任何一方經(jīng)再三思量后，無意再繼續(xù)合作下去，在沒有第三方愿意承接此廣告牌的租賃權前，甲方可延遲支付此廣告牌扣除折舊費后的剩余價值，但此期間不可發(fā)布任何形式的廣告;在有第三方愿意承接此廣告牌的租賃權后，甲方應在第三方承接此廣告牌之日起的一個月內(nèi)向乙方支付此廣告牌扣除折舊費后的剩余價值;如甲方逾期不付給乙方，乙方有權阻止第三方承接單位發(fā)布廣告。

11.4廣告牌的剩余價值應由甲乙雙方友好協(xié)商，或由甲乙雙方認可的工程評估公司或個人評估，雙方任何一方不認可的評估公司或個人評估出來的剩余價值都視作無效;如甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商和評估公司或個人的評估都無法解決的，可向當?shù)卦V訟委員會或人民法院訴訟解決。

12.政府因素：在媒體發(fā)布期內(nèi)，如因國家或地方政府的政策、法規(guī)、法令等原因，造成本合同無法繼續(xù)履行或中斷履行的，甲乙雙方在與政府處理完相關事宜后，應順延廣告位租賃期，其善后事宜由雙方友好協(xié)商解決。

13.不可抗力：指本合同簽訂后發(fā)生的一方無法合理控制的、阻止并妨礙一方全部或部分履行其在本合同項目義務的任何事件，包括但不限于地震、臺風、水災、大雨、其它自然災害、戰(zhàn)爭、暴動、罷工、騷亂、嘩變等。由不可抗力因素造成本合同無法履行或延遲履行，甲乙雙方應盡力消除，并可免除責任;但在不可抗力因素消除之后，雙方繼續(xù)履行合同，廣告位租賃期也相應順延。

14.安全責任：在安裝和租賃期內(nèi)，因廣告牌、廣告畫或廣告牌的相關設備而造成人員、財產(chǎn)等損害，與甲方無關，應由乙方承擔所有責任;在安裝和租賃期以外，與此廣告牌有關的任何責任、事故，都與乙方無關，其責任人為甲方。

15.保密制度

15.1甲乙雙方應保密雙方的合作關系和方式，不得向第三方透露;

15.2甲乙雙方應保守合同條款的秘密，不得向任何第三方透露合同的條款。

16.本合同自雙方簽章之日起生效，至租賃期結束且甲方已經(jīng)支付廣告牌的剩余價值之日止，如需續(xù)期，需另行簽訂合同。

17.違約責任

17.5甲方必須確保乙方的租賃期，不得因____大樓的業(yè)主或____大樓的承包商的變更而影響了本合同規(guī)定乙方所擁有的權益，否則視為甲方毀約，并由甲方賠償乙方的一切損失。

18.爭議或糾紛處理：在本合同履行期內(nèi)，雙方發(fā)生爭議時，雙方可采取友好協(xié)商解決或請有關部門進行調(diào)解;如當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時，可向甲方所在地的仲裁委員會申訴或向人民法院起訴。

19.在合作過程中如有未盡事宜，可另行簽訂補充合同，并具有同等法律效率。

20.如因甲乙雙方的任何一方的變更，其責任與義務應由變更方的下一繼承者承擔，本合同的法律效率依然有效。

21.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

22.附件

22.1《效果圖》

22.2《廣告牌結構圖》

簽代表：___________簽代表：______________